CON S I D E R A N DO 

Que uno de los propósitos de la presente administración es ejercer un gobierno democrático, cercano 
a la comunidad y con sentido humano, que garantice el estado de derecho en un marco de legalidad y 
justicia, que al amparo de los más altos valores éticos y el trabajo corresponsable, impulse 
decididamente la participación social y ofrezca servicios de calidad para elevar las condiciones de vida 
de los mexiquenses. 

Que el perfeccionamiento del marco jurídico y de la normatividad en general, contribuirá a que la 
administración pública cumpla, con absoluto respeto a las instituciones y al estado de derecho, con 
la misión, la visión y los ocho ejes rectores que sustentan el Plan de Desarrollo del Estado de México 
1999-2005. 

Que por decreto número 173 publicado en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno” el 2 de 
septiembre de 2003, la H. “LIV” Legislatura del Estado, aprobó la adición del Libro Décimo Segundo 
de la Obra Pública al Código Administrativo del Estado de México, el cual tiene por objeto regular los 
actos relativos a la planeación, programación, presupuestación, adjudicación, contratación, ejecución 
y control de la obra pública, así como los servicios relacionados con la misma que, por si o por 
conducto de terceros realicen las dependencias de la administración pública, organismos auxiliares y 
fideicomisos públicos del Estado y Municipios, los Ayuntamientos y los Tribunales Administrativos. 

Que con la expedición del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México se 
procura avanzar en la modernización de la gestión de la obra pública, al otorgarle mayor certeza 
jurídica, eficiencia y eficacia administrativa y facilitar el manejo de la ley y optimizar la realización de 
las obras públicas, su oportuna ejecución y el rendimiento de las inversiones; fomentar la 
participación y libre competencia de las empresas de la construcción; así como promover la cultura 
de respeto a la ley. 

Que de conformidad con el artículo quinto transitorio del decreto aludido, se prevé que el Ejecutivo 
del Estado en el ámbito de su competencia expedirá el Reglamento del Libro Décimo Segundo de la 
Obra Pública del Código Administrativo del Estado de México, el cual establecerá las disposiciones 
que regulen la obra pública y sus servicios relacionados. 

Que el Reglamento configura un esquema mejorado de gestión de obra pública que favorecerá la 
realización de un proceso más ordenado, sistemático y transparente de planeación, programación, 
presupuestación, licitación, contratación, ejecución, control y evaluación de la obra pública y 
servicios relacionados con la misma. 

Que el presente ordenamiento conforma un nuevo esquema de gestión de obra pública que consolida 
el carácter de la función de coordinación sectorial de la Secretaría; se evita la concurrencia no 
planeada de autoridades; propicia la toma oportuna de decisiones; genera información confiable, 
oportuna y veraz; determina los plazos máximos para realizar las etapas en el proceso de 
adjudicación de obra pública, como la licitación, la contratación, el trámite de estimaciones y el 
finiquito de los contratos, lo que permitirá mayor eficiencia y cumplimiento de los programas. 

Que de igual forma se logra la compatibilización del Reglamento con el correspondiente del Gobierno 
Federal, en virtud de que las dependencias y entidades del gobierno del Estado de México y los 

REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO 




Que en el presente reglamento, se establecen de manera clara y precisa los lineamientos para la 
modificación de plazos y montos en contratos a precios unitarios, cuando por razones justificadas se 
convenga y cumplan las condiciones establecidas por la ley y se logra la modernización jurídica que 
se requiere en los aspectos relacionados con la administración pública y sobre todo en todo lo 
concerniente a la obra pública. 

En mérito de lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente: 

REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO. 


TÍTULO PRIMERO 
Disposiciones Generales 


Artículo 1.-El cumplimiento y observancia de las disposiciones de este Reglamento son de orden 
público e interés social. Serán aplicables a las dependencias, entidades, ayuntamientos, los poderes 
Legislativo y Judicial, así como los organismos autónomos y los Tribunales Administrativos que, por 
si o por conducto de terceros, realicen actividades en materia de planeación, programación, 
presupuestación, adjudicación, contratación, ejecución y control de la obra pública y servicios 
relacionados con la misma. 

Artículo 2.-Este Reglamento tiene por objeto establecer las disposiciones para el oportuno y estricto 
cumplimiento del Libro. 

Artículo 3.-Para los efectos del presente reglamento, se entiende por: 

I. 
Adjudicación directa: procedimiento de asignación de obra pública o de servicios, por 
excepción a la licitación pública, en el que no existe concurso entre dos o más interesados. La 
dependencia, entidad o ayuntamiento decide la persona a quien se contrata la realización de 
los trabajos. 
II. 
Bases de licitación: documento que precisa los requisitos que deben cumplir los interesados 
para participar; la información suficiente, completa y ordenada de la obra pública o servicio; 
del procedimiento de adjudicación; y los elementos para la adecuada formulación de la 
propuesta de los licitantes. 
III. 
Bien mueble: el que deba incorporarse, adherirse o destinarse a una obra pública para su 
operación y puesta en funcionamiento. 
IV. 
Bitácora: instrumento legal para el registro y control de la ejecución de la obra pública o 
servicio, vigente durante el periodo del contrato; funciona como medio de comunicación y 
acuerdo entre contratante y contratista e inscripción de los asuntos relevantes. 
V. 
Código: al Código Administrativo del Estado de México 
VI. 
Comité Interno de Obra Pública: instancia auxiliar de los titulares de las dependencias, 
entidades y ayuntamientos en los procesos de contratación de obra pública y servicios. 
REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO 


Contraloría: la Secretaría de la Contraloría 
dependencias, entidades estatales y municipios. 
y los órganos de control interno de las 
VIII. Contratante: las dependencias, entidades, ayuntamientos, los poderes Legislativo y Judicial, 
así como los organismos autónomos y los Tribunales Administrativos que formalicen un 
contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. 
IX. Contratista: la persona que formalice un contrato de obra pública o de servicios. 
X. Convocante: Las dependencias, entidades, ayuntamientos, los poderes Legislativo y Judicial, 
así como los organismos autónomos y los Tribunales Administrativos que promuevan un 
procedimiento para contratar obra pública o servicio relacionado con la misma. 
XI. Convocatoria: documento por el cual se hace público un proceso de licitación, 
difundido en la prensa escrita y los medios electrónicos que disponga la Contraloría. 
al ser 
XII. Dependencias: a las Secretarías, unidades administrativas del Poder Ejecutivo del Estado y la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de México. 
XIII. Entidades: los organismos auxiliares y fideicomisos públicos del Estado y de los municipios. 
XIV. Especificaciones generales de construcción: el conjunto de requisitos que establece la 
Secretaría del Ramo para la realización de estudios, proyectos, la ejecución y supervisión, 
equipamiento, puesta en servicio, operación y mantenimiento de obras, incluyendo los que se 
deben aplicar al proceso constructivo, a la forma de medición y la base de pago de los 
conceptos de trabajo. 
XV. Especificaciones particulares de construcción: el conjunto de requisitos establecidos por el 
convocante para la realización de la obra, mismos que pueden detallar, adicionar, 
complementar o sustituir a las especificaciones generales. 
XVI. Estimación: cuantificación y valuación de los trabajos ejecutados en un periodo determinado, 
aplicando los precios unitarios a las cantidades de los conceptos de trabajo realizados. En 
contratos a precio alzado, es la valuación de los trabajos realizados en cada actividad de obra 
conforme a la cédula de avance y al periodo del programa de ejecución. 
Es el documento en el que se consignan los importes para su pago, considerando, en su caso, 
la amortización de los anticipos y los ajustes de costos. 
XVII. Excepciones a la licitación pública: supuestos legales en 
podrá no realizar el procedimiento de licitación pública y 
invitación restringida o adjudicación directa. 
que, por causa justificada, 
optar por las modalidades 
se 
de 
XVIII. Interesado: persona que pretende participar en 
pública o servicio. 
un procedimiento de adjudicación de obra 
XIX. Invitación restringida: procedimiento de adjudicación de una obra pública o servicio, en el 
que se invita a concurso a cuando menos tres personas. 
XX. Invitado: persona que participa en un procedimiento de invitación restringida o adjudicación 
directa de obra pública o servicio. 

REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO 


. 
Libro: Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México. 
XXII. 
Licitación pública: procedimiento de conocimiento público mediante el cual se convoca, se 
reciben propuestas, se evalúan y se adjudica la obra pública y los servicios. 
XXIII. 
Licitante: persona que participa con una propuesta en un procedimiento de licitación de obra 
pública o servicios. 
XXIV. 
Normas de calidad: los estándares que, conforme a las especificaciones generales y 
particulares de construcción, el convocante indica para asegurar que los materiales y equipos 
de instalación permanente que se utilizan en cada obra sean los adecuados. 
XXV. 
Normas técnicas: son disposiciones de carácter general, consistentes en regulaciones 
técnicas, directrices, características y prescripciones aplicables a la obra pública y servicios. 
XXVI. 
Precio alzado: el importe del pago total fijo que debe cubrirse al contratista por la obra 
terminada. 
XXVII. Precio unitario: el importe por unidad de medida para cada concepto de trabajo. 
XXVIII.Programa de ejecución: documento que contiene los conceptos de trabajo y el calendario 
previsto para ejecutar la obra o el servicio. 

XXIX. 
Propuesta: la proposición presentada por una persona en un procedimiento de adjudicación 
de obra pública o servicio. 
XXX. 
Propuesta solvente: es la presentada en un procedimiento de licitación, de invitación 
restringida o adjudicación directa, que cumple con las bases del procedimiento, garantiza el 
cumplimiento del contrato y considera costos de mercado. 
XXXI. 
Proyecto arquitectónico: representación gráfica del diseño de la forma, estilo, distribución 
funcional de una obra. Se expresa en planos, maquetas, perspectivas, dibujos, entre otros. 
XXXII. Proyecto de ingeniería: el diseño de la estructura y las instalaciones de cualquier 
especialidad de una obra. Se expresa en planos constructivos, memorias de cálculo y 
descriptivas. 
XXXIII.Proyecto ejecutivo: el proyecto de ingeniería y, en su caso, el arquitectónico para la 
ejecución de la obra. 

XXXIV.Registro de obras públicas del Estado: el sistema mediante el cual la Secretaría del Ramo 
mantiene integrada y actualizada la información de las obras públicas y servicios. 

XXXV. Residente de obra: servidor público responsable de verificar que la ejecución de los trabajos 
se efectúe conforme al contrato. 
XXXVI.Secretaría de Finanzas: la Secretaría de Finanzas, Planeación y Administración. 

XXXVII. 
Secretaría del Ramo: la Secretaría de Agua, Obra Pública e Infraestructura para el 
Desarrollo. 
XXXVIII. Servicio (s): servicios relacionados con la obra pública; 
REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO 




XL. 
Supervisor de obra: es el servidor público o persona que auxilia al residente de obra para 
verificar que la ejecución de los trabajos se realice conforme al contrato. 
XLI. 
Unidad ejecutora de obra pública o servicios: es el área administrativa adscrita a las 
dependencias, entidades, ayuntamientos, los poderes Legislativo y Judicial, así como los 
organismos autónomos y los Tribunales Administrativos, con atribuciones de planear, 
programar, coordinar, ejecutar, evaluar o controlar la obra pública o los servicios en los 
términos del Libro. 
TÍTULO SEGUNDO 
De la Planeación, Programación y Presupuestación 
de la Obra Pública y de los Servicios 


Sección primera 
De la Planeación de la Obra Pública y de los Servicios 


Artículo 4.-La planeación de la obra pública comprende el conjunto de actividades necesarias para 
la debida programación, presupuestación, ejecución, seguimiento, control y evaluación. Las 
actividades básicas que conlleva la planeación de una obra son: 

I. 
La descripción de la obra; 
II. 
El análisis de factibilidad; 
III. 
El desarrollo del proyecto arquitectónico; 
IV. 
El desarrollo del proyecto de ingeniería; 
V. 
La integración del proyecto ejecutivo; 
VI. 
La determinación de normas técnicas y de calidad de materiales y equipos de instalación 
permanente; 
VII. 
La determinación de especificaciones particulares de construcción, de así requerirse; 
VIII. 
La definición de los servicios relacionados con la obra; 
IX. 
El programa de ejecución; 
X. 
El presupuesto. 
Artículo 5.-El Registro de Obras Públicas del Estado tiene por objeto mantener integrada y 
actualizada la información de las obras públicas y servicios autorizados a las dependencias, 
entidades y, en su caso, a los ayuntamientos. La Secretaría del Ramo establecerá el Registro de 
Obras Públicas del Estado y lo mantendrá debidamente actualizado. 

La Secretaría del Ramo desarrollará el sistema que permita integrar la información que al respecto 
existe en las dependencias, entidades o ayuntamientos y la pondrá a disposición de los servidores 
públicos o de ellas mismas. Éstos podrán acudir a las dependencias y entidades normativas y 

REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO 




Artículo 6.-El Registro se integrará con la información que las dependencias, entidades y 
ayuntamientos envíen a la Secretaría del Ramo relativa a: 

I. 
Las obras y servicios y el monto contratado; 
II. 
El inicio de los trabajos; 
III. 
El avance de los trabajos; 
IV. 
La suspensión, rescisión y terminación anticipada de los contratos; 
V. 
La terminación de los trabajos y finiquito del contrato. 
Las dependencias y entidades deberán remitir a la Secretaría del Ramo la información de las obras 
dentro de los quince días naturales siguientes a que ocurra la situación mencionada. Los 
ayuntamientos tendrán la misma obligación respecto de las obras que realicen con cargo total o 
parcial a fondos estatales. 

Las dependencias y entidades deberán enviar la misma información a la Secretaría de Finanzas y a la 
Contraloría; y los ayuntamientos, cuando los trabajos se ejecuten total o parcialmente con cargo a 
recursos estatales. 

Artículo 7.-Las dependencias, entidades y, en su caso, los ayuntamientos, que realicen obra pública 
y servicios, podrán solicitar, por causa justificada, estudios y proyectos de obra pública a la 
dependencia o entidad que los haya realizado, la que tendrá la obligación de proporcionar la 
información, dando aviso a la Secretaría del Ramo. 

Artículo 8.-Las dependencias, entidades y, en su caso, los ayuntamientos, al realizar la planeación 
de una obra pública o servicio, deberán considerar, además de lo previsto en el Libro, lo siguiente: 

I. 
Que los proyectos arquitectónicos y de ingeniería aseguren condiciones adecuadas de 
accesibilidad y libertad de movimiento para todas las personas, sin barreras arquitectónicas; y 
la necesaria facilidad de evacuación y cumplan con las normas de diseño y de señalización 
vigentes en el Estado relativas a las personas con capacidades diferentes, en cuanto a 
instalaciones, circulaciones, servicios sanitarios e instalaciones análogas. 
II. 
La debida realización del análisis de factibilidad técnica, económica, social, ecológica, ambiental 
y, en su caso, los estudios de costo beneficio; 
III. 
La congruencia de la obra con las características ambientales, climáticas y geográficas de la 
región donde se realizará, así como los impactos previsibles; 
IV. 
La determinación de la forma de ejecución, por contrato o administración directa. En el caso de 
contrato, precisar las áreas responsables de la contratación y la supervisión de los trabajos; y 
en el caso de obras por administración directa, de los responsables de las áreas de ejecución; 
V. 
La coordinación con otras dependencias, entidades o ayuntamientos que realicen trabajos en el 
lugar de ejecución, o bien, que cuenten con instalaciones en operación, con el propósito de 
identificar aquellos trabajos que pudieran ocasionar daños, interferencias o suspensiones de los 
servicios públicos. Para tal efecto, las dependencias o entidades y, en su caso, ayuntamientos, 
REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO 




VI. 
La determinación de los materiales, productos, equipos y procedimientos de construcción que 
satisfagan los requerimientos técnicos y económicos del proyecto, considerando 
preferentemente el empleo de los recursos humanos y los materiales propios de la región donde 
se ubiquen las obras; 
VII. 
El análisis de los avances tecnológicos y la determinación de los criterios de tecnología 
aplicables en función de la naturaleza de la obra pública y los servicios que satisfagan los 
requerimientos técnicos, económicos, ambientales y culturales; 
VIII. 
La definición de las obras principales, de infraestructura; de las complementarias, inducidas y 
accesorias; y de las acciones requeridas para ponerlas en servicio e incorporarlas en el 
programa general de la obra; 
IX. 
La determinación del presupuesto total de la obra y, en su caso, por ejercicios presupuéstales; 
X. 
La determinación de acciones de adquisición y, en su caso, de regularización de la tenencia de 
la tierra; y 
XI. 
En el caso de las obras por administración directa, la evaluación de la disponibilidad de 
personal en las áreas responsables de la ejecución, así como de la maquinaria y equipo, que 
determine la capacidad real para ejecutar la obra con recursos propios. 
Articulo 9.-Al formular el programa de ejecución de la obra, las dependencias, entidades y, en su 
caso, los ayuntamientos, considerarán: 

I. 
La determinación de las etapas de realización; 
II. 
La prioridad a la continuación de las obras y servicios en proceso; 
III. 
La previsión necesaria cuando los trabajos rebasen un ejercicio presupuestal; 
IV. 
La propuesta de programa de la obra; 
V. 
Las previsiones de tiempo para la elaboración de los estudios y la formulación de los proyectos 
arquitectónicos e ingeniería y del proyecto ejecutivo; 
VI. 
La previsión de los plazos, en caso de requerirse de periodos de prueba. 
Articulo 10.-Las dependencias, entidades y, en su caso, ayuntamientos que se propongan realizar 
obras públicas por contrato o por administración directa, al realizar el análisis de factibilidad como 
parte del proceso de planeación de la obra, considerarán lo siguiente: 

I. 
La liberación del predio donde se pretendan realizar los trabajos y la verificación de que 
responda a las necesidades y requerimientos de la obra pública; 
II. 
La liberación de los derechos de vía, cuando lo requiera la ejecución del proyecto de obra 
pública; 
III. 
La expropiación de inmuebles, cuando lo requiera la ejecución del proyecto de obra pública; 
REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO 


. 
La disponibilidad de recursos presupuestales suficientes y, en su caso, la viabilidad de 
financiamiento, que garanticen la continuidad y completa realización de la obra pública; y 
V. 
La congruencia con el Programa Estatal de Desarrollo del Estado y, en su caso, con los 
regionales de desarrollo urbano. Si el lugar previsto para realizar la obra pública se ubica 
dentro de los límites de un centro de población, ya sea área urbana, suburbana o de reserva, se 
considerará la congruencia con el programa o programas de desarrollo urbano del centro de 
población. Así como con los planes, políticas, normas oficiales y técnicas en materia de 
población, ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y de conservación ecológica 
y protección al ambiente. 
Sección Segunda 
De la Programación de la Obra Pública y de los Servicios 


Artículo 11.-La obra pública y los servicios se realizarán mediante programas anuales, que las 
dependencias y entidades formularán independientemente de la fuente de recursos prevista. 

Artículo 12.-La Secretaría del Ramo establecerá una base de datos y sistematizará la información 
sobre los programas anuales de obra pública con el propósito de sustentar los procesos de 
planeación, coordinación y evaluación de la obra pública. 

La Secretaría del Ramo integrará y difundirá, mediante publicación en la Gaceta del Gobierno del 
Estado de México, la información de los programas anuales de obra pública y servicios y requerirá, 
cuando sea necesario, la información sobre las modificaciones a dichos programas a las 
dependencias, entidades y ayuntamientos. 

Artículo 13.-Las dependencias, entidades y ayuntamientos formularán, en la fecha que la Secretaría 
de Finanzas determine, sus programas anuales de obra pública que comprenderán: 

I. 
Los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazos; 
II. 
La obras en proceso de ejecución, mismas que son prioritarias; 
III. 
Las obras, estudios técnicos, proyectos arquitectónicos y de ingeniería que se propongan 
realizar en el ejercicio, señalando las obras a realizarse por requerimiento de otras 
dependencias, entidades o ayuntamientos, así como las de desarrollo regional convenidas entre 
la Federación y el Estado; 
IV. 
El monto aproximado de cada obra; 
V. 
La fuente de recursos prevista; 
VI. 
El financiamiento requerido; 
VII. 
Los planteamientos de coordinación con otras dependencias, entidades y ayuntamientos. 
Artículo 14.-Al formular los programas anuales de obra pública las dependencias, entidades y, en 
su caso, los ayuntamientos, además de lo previsto en el Libro, deberán: 

I. 
Ser congruentes con el Programa General de Desarrollo del Estado y los programas de 
desarrollo urbano de nivel estatal, regional y municipal; 
REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO 


. 
Precisar, de ser necesario, la participación de dos o más dependencias, entidades o 
ayuntamientos y el esquema de coordinación sobre la base de sus respectivas atribuciones, 
señalando qué instancia será la responsable de la planeación y programación. 
III. 
Jerarquizar las obras públicas en función de las necesidades del Estado o del Municipio y en 
atención a su beneficio económico, social y ambiental 
Sección Tercera 
Del Presupuesto de la Obra Pública y de los Servicios 


Artículo 15.-En la formulación del presupuesto anual de obra pública, las dependencias, entidades 
y ayuntamientos considerarán las políticas y determinaciones administrativas que dicten la 
Secretaría de Finanzas o los ayuntamientos respecto del ejercicio del gasto en las obras públicas, 
según el caso, sin perjuicio de lo establecido en las disposiciones legales aplicables. 

Artículo 16.-La Secretaría del Ramo integrará el Programa General de Obras Públicas del Estado a 
partir de los programas anuales de obra pública que le turnen las dependencias, entidades y 
ayuntamientos. Del análisis de conjunto de la obra pública podrá, en el ámbito de sus atribuciones: 

I. 
Formular al Titular del Ejecutivo del Estado los planteamientos de política sectorial tendientes 
a una mayor racionalidad, equidad y eficacia en la obra pública; 
II. 
Formular a las dependencias, entidades y ayuntamientos propuestas y recomendaciones que 
procuren una mayor coordinación y colaboración, así como el mejor aprovechamiento de los 
recursos disponibles para la obra pública; 
III. 
Colaborar con la Secretaría de Finanzas, aportando criterios sectoriales en el proceso de 
análisis presupuestal de la obra pública. 
Artículo 17.-El proceso de integración del presupuesto anual de obra pública se ajustará a las 
directrices y plazos que establezca la Secretaría de Finanzas. 

Artículo 18.-El presupuesto, junto con el respectivo programa anual de obra pública, se hará llegar 
a la Secretaría de Finanzas y a la Secretaría del Ramo. 

Artículo 19.-El presupuesto de una obra o servicio es el principal instrumento para su 
administración financiera. Dicho presupuesto deberá contener: 

I. 
La determinación del costo estimado, incluyendo probables ajustes y los gastos de puesta en 
operación en su caso; 
II. 
El programa de ejercicio de los recursos financieros en función del programa de ejecución; 
III. 
El programa de suministros en los casos de obras por administración directa: materiales, mano 
de obra, maquinaria, equipo o cualquier otro accesorio relacionado con los trabajos. 
Artículo 20.-Las dependencias, entidades y, en su caso, los ayuntamientos, al formular el 
presupuesto específico de una obra o servicio, considerarán lo siguiente: 

I. 
Las fechas previstas de inicio y término de la obra; 
REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO 


. 
En el caso de las obras o servicios, cuya ejecución rebase un ejercicio, se deberá: 
a. 
Determinar el presupuesto total; 
b. 
El costo correspondiente al ejercicio presupuestal y a los subsecuentes, considerando los 
costos vigentes en su momento; 
c. 
Las previsiones necesarias por ajuste de costos; 
d. 
Los convenios que aseguren la continuidad de los trabajos; 
e. 
Las previsiones para contar con los recursos necesarios durante los primeros meses de 
cada nuevo ejercicio, a efecto de lograr continuidad en los trabajos. 
El presupuesto que se formule para una obra pública o servicio, que rebase un ejercicio, deberá 
actualizarse anualmente. El presupuesto servirá de base para formular la solicitud de asignación en 
cada ejercicio presupuestal subsecuente. La asignación presupuestal aprobada para cada ejercicio 
servirá de base para otorgar, en su caso, el porcentaje pactado por concepto de anticipo. 

Sección Cuarta 
De los Comités Internos de Obra Pública 


Artículo 21.-Los Comités Internos de Obra Pública son una instancia interna auxiliar de los 
titulares de las dependencias y los órganos de gobierno de las entidades en los procesos de 
contratación de obra pública y servicios, así como de los ayuntamientos. 

Artículo 22.-Es propósito de los Comités Internos de Obra Pública es contribuir a garantizar la 
transparencia, equidad y eficacia en los procesos de contratación de obra pública y servicios. 

Los Comités Internos de Obra Pública se establecerán por indicación expresa de los titulares de las 
dependencias y los órganos de gobierno de las entidades, así como de los ayuntamientos, cuando se 
requiera por: 

I. 
El volumen programado de obra pública o servicios; 
II. 
La naturaleza especializada de las obras; 
III. 
Los requerimientos de revisión, análisis y evaluación de los procedimientos de adjudicación; 
IV. 
La necesidad de adjudicar contratos de obra pública o servicios mediante excepciones al 
procedimiento de licitación. 
Artículo 23.-Los Comités Internos de Obra Pública tendrán entre otras las funciones siguientes: 

I. 
Revisar los proyectos de programas y presupuestos de obra pública o servicios, así como 
formular las observaciones y recomendaciones que correspondan; 
II. 
Dictaminar sobre la procedencia de iniciar procedimientos de invitación restringida o de 
adjudicación directa. 
III. 
Los Comités Internos de Obra Pública deberán elaborar y aprobar su manual de integración y 
funcionamiento. 
REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO 




El Comité Interno de Obra Pública tendrá la siguiente estructura: 

I. 
Un presidente: El Titular de la dependencia, entidad o el presidente municipal. 
II. 
Un secretario ejecutivo: El titular del área responsable de la administración de los recursos 
humanos, materiales y financieros o su equivalente. 
III. 
Un secretario técnico: El designado por el presidente. 
IV. 
Vocales: 
a. 
El titular del área responsable de la programación y presupuesto o su equivalente. 
b. Los titulares de otras áreas que tengan relación con la obra pública. 
El presidente y los vocales tendrán derecho a voz y voto. 
V. 
Un ponente, sólo con derecho a voz: El titular del área ejecutora de obra pública. 
VI. 
Invitados permanentes, con derecho a voz: 
a. 
El responsable del área jurídica, a fin de asesorar, orientar y apoyar en lo concerniente al 
marco jurídico de actuación en materia de obra pública. 
b. 
El representante de la Contraloría, a fin de asesorar, orientar y apoyar en lo concerniente 
a la normatividad aplicable en materia de obra pública. 
Cada miembro titular del comité designará un suplente. 

VII. 
Asesores y especialistas, seleccionados por su especialidad técnica, experiencia y solvencia 
profesional, en razón a las características, magnitud, complejidad de las obras o servicios que 
se pretendan contratar. 
Los integrantes del comité interno están obligados a guardar absoluta confidencialidad sobre la 
información a la que tengan acceso. 

Atendiendo a las características y necesidades de la dependencia, la Secretaría del Ramo, de común 
acuerdo con la Contraloría y previa justificación por escrito, podrá autorizar a la dependencia que el 
comité se integre en forma distinta a la establecida en este Reglamento. En las entidades, el órgano 
de gobierno tendrá esa facultad. 

Artículo 25.-Para las reuniones de los comités, deberá tomarse en cuenta lo siguiente: 

I. 
El quorum mínimo será la mitad más uno de los miembros con derecho a voto; 
II. 
Las decisiones se tomarán por unanimidad o por mayoría de votos. En este último, en el acta 
de la reunión, se hará constar el nombre de quién y en qué sentido emitió el voto y, en su caso, 
los argumentos que lo sustenten. En caso de empate, quien presida tendrá voto de calidad; 
REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO 


. 
En ausencia del presidente o de su suplente, las reuniones no se llevarán a cabo; 
IV. 
La convocatoria a una reunión ordinaria, incluyendo el orden del día y la documentación 
correspondiente, deberá entregarse a los miembros del comité con tres días hábiles de 
anticipación. En las reuniones extraordinarias, el plazo se determinará de acuerdo con las 
circunstancias; 
V. 
En el orden del día de las reuniones ordinarias, se incluirá invariablemente el apartado de 
seguimiento a los acuerdos adoptados en reuniones anteriores. 
VI. 
En el de asuntos generales, sólo se incluirán asuntos de carácter informativo. En el orden del 
día de las reuniones extraordinarias, sólo se incluirán los casos a dictaminar y no se podrá 
tratar ningún otro asunto; 
VII. 
Los casos de excepción a la licitación pública que se sometan a dictamen de procedencia 
deberán presentarse por escrito y contener por lo menos los documentos siguientes: 
a. 
El resumen del caso, que debe incluir: nombre de la dependencia, entidad o 
ayuntamiento; fecha; número de la reunión del Comité Interno de Obra Pública en la que 
se presenta; presupuesto disponible en la partida presupuestal correspondiente; número 
del oficio de autorización presupuestal de la Secretaria de Finanzas; descripción genérica 
de las obras o servicios que se pretendan contratar; su justificación; fundamento legal; 
fechas de inicio y terminación programadas; su monto estimado; el nombre del contratista 
o contratistas invitados; acuerdo del comité; nombres y firmas de los miembros; 
b. 
El dictamen que incluya la justificación y fundamento social, constructivo, económico y 
legal para llevar a cabo el procedimiento de contratación propuesto; y 
c. 
La documentación que acredite la existencia de suficiencia presupuestal. 
VIII. 
El dictamen del comité se anotará en el formato del caso, será firmado por el presidente y los 
miembros con derecho a voto y se entregará al área ejecutora; 
IX. 
Se levantará acta de la reunión, en ella, se registrarán los acuerdos tomados por los miembros 
con derecho a voto, indicando quiénes votaron y el sentido de su voto, así como los comentarios 
relevantes de cada caso. El acta se aprobará en la reunión ordinaria inmediata posterior o en 
caso necesario se recabarán las firmas correspondientes; 
X. 
En la primera reunión de cada ejercicio fiscal, el comité autorizará el calendario de reuniones 
ordinarias. 
TÍTULO TERCERO 
De los Procedimientos de Adjudicación de la Obra Pública 


Capítulo Primero 
De la Licitación Pública 


Artículo 26.-La licitación pública es el procedimiento de adjudicación de una obra pública o de un 
servicio por convocatoria pública. Tiene por objeto asegurar la participación abierta de todos los 
interesados en igualdad de condiciones y la selección fundamentada y transparente de la propuesta 
más conveniente para las dependencias, entidades y ayuntamientos. 

REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO 




Artículo 28.-Las dependencias y entidades podrán convocar a licitación pública, adjudicar y 
contratar obra pública y servicios sólo cuando la Secretaría del Ramo se los haya autorizado por 
contar con elementos propios y organización necesarios para realizarlas. Esta autorización deberá 
estar publicada en la Gaceta del Gobierno del Estado de México. 

Los ayuntamientos, que realicen obras o servicios con cargo parcial o total a recursos estatales, 
deberán solicitar la autorización preferentemente al inicio de su periodo de gestión, la que deberá 
estar publicada en la Gaceta del Gobierno del Estado de México. 

Artículo 29.-Las personas interesadas en las licitaciones públicas que norma este Reglamento 
tendrán sin distinción, igual acceso a la información correspondiente, cumplirán los mismos 
requisitos y participarán bajo las mismas condiciones. 

Articulo 30.-El procedimiento de licitación pública inicia con la publicación de la convocatoria y 
concluye con el fallo y adjudicación. Cubrirá las etapas siguientes: 

I. La formulación de las bases de licitación; 
II. La publicación de la convocatoria; 
III. La venta de las bases de licitación; 
IV. La visita al sitio donde se realizarán los trabajos; 
V. Las juntas de aclaraciones; 
VI. La presentación y apertura de propuestas; 
VII. La evaluación de propuestas; y 
VIII. El fallo y adjudicación. 
Articulo 31.-El periodo en que deberá desarrollarse el procedimiento de licitación pública de 
carácter nacional a partir de la publicación de la convocatoria y hasta el fallo y adjudicación será de 
hasta 15 días hábiles. 

La etapa de venta de bases será de cuatro días hábiles, iniciándose el día de la publicación de la 
convocatoria, un día para visita de obra, en caso necesario un día para junta de aclaraciones. La 
presentación y apertura de propuestas se realizara al quinto día hábil posterior a la junta de 
aclaraciones o a la visita de obra. A la evaluación de propuestas y formulación del dictamen, se 
destinarán tres días hábiles; y para el fallo y adjudicación, un día hábil. 

En las licitaciones de carácter internacional, el periodo será de hasta 20 días hábiles. La 
dependencia, entidad o ayuntamiento determinará, en atención a las características de la obra 
pública o servicio, el número de días hábiles que se destinarán a cada etapa, tomado como referencia 
los señalados en el párrafo anterior y propiciando la mayor participación de los posibles interesados. 

REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO 




Artículo 32.-El convocante, al formular el calendario de la licitación, deberá cuidar que los plazos 
para cada etapa del procedimiento: publicación de convocatoria, venta de bases, visita al sitio de los 
trabajos, junta de aclaraciones, presentación y apertura de propuestas, evaluación de propuestas, 
fallo y adjudicación, aseguren el tiempo suficiente para que los interesados conozcan de la 
convocatoria y dispongan del tiempo necesario para la integración de su propuesta. 

El titular de la dependencia, entidad o presidente municipal podrá posponer por una sola vez la fecha 
del acto de presentación y apertura de propuestas, o la del acto del fallo y adjudicación, dentro de los 
diez días naturales siguientes, contados a partir de la fecha establecida originalmente. Este acuerdo 
deberá comunicarse por escrito a todos los licitantes y a la Contraloría o en junta pública de la que 
se levantará acta. 

Sección Primera 
De las Bases de Licitación 


Artículo 33.-Las bases de licitación pública rigen para todos los participantes y precisan a los 
interesados la información sobre el objeto, alcance, requisitos y términos del proceso de licitación y la 
documentación que el licitante debe presentar acompañada a su propuesta. Rigen para todos los 
participantes. Para su elaboración las dependencias, entidades y ayuntamientos considerarán: 

I. 
Los elementos necesarios para que la presentación de propuestas por los licitantes sea 
completa, uniforme y ordenada, de acuerdo a las características, magnitud y complejidad de los 
trabajos a realizar; 
II. 
Los instructivos y formatos a utilizar; 
III. 
Si la ejecución de los trabajos comprende más de un ejercicio presupuestal; 
IV. 
El catálogo de conceptos, con sus partidas y subpartidas. En contratación a precio alzado, las 
actividades y subactividades que comprenda; 
V. 
Los requisitos y documentos que se requieren para cada obra o servicio; 
VI. 
El calendario del proceso de licitación y el lugar, fecha y hora para: 
a. La consulta y venta de bases. 
b. La junta de aclaraciones. 
c. La visita al sitio de los trabajos. 
d. La presentación y apertura de propuestas. 
e. La comunicación del fallo y adjudicación. 
VII. 
El presupuesto base que resulta de aplicar al catálogo de conceptos y cantidades de trabajo, los 
precios unitarios determinados de acuerdo a las características, magnitud y complejidad de los 
trabajos. 
Artículo 34.-Las bases de licitación pública deberán contener, además de lo establecido en el Libro, 
lo siguiente: 

REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO 


. 
La autorización presupuestal de la Secretaría de Finanzas; 
II. 
La descripción general de los trabajos; 
III. 
La forma en que el licitante deberá acreditar su existencia y personalidad jurídica de su 
representante, además de lo señalado en el Libro; 
IV. 
La documentación que los interesados deberán presentar cuando se agrupen para formular 
una propuesta: la individual de las personas participantes; copia del convenio que formalice la 
forma de agrupación; la carta en que cada participante se compromete a ejecutar su parte en la 
obra o servicio y la acreditación del representante común; 
V. 
Las formas de acreditar la solvencia financiera que respalde la capacidad de ejecución de obra o 
servicio. 
VI. 
En las obras públicas o servicios en que se requiera el suministro de insumos especiales o 
equipo de instalación permanente en los que el licitante deba fincar pedidos, el capital contable 
requerido deberá ser cuando menos igual al monto necesario para fincar los pedidos en el 
primer ejercicio; 
VII. 
El señalamiento de las causales de descalificación: incumplimiento de alguno de los requisitos 
establecidos en las bases de la licitación; comprobación de que algún licitante acuerde con otro 
u otros elevar el costo de los trabajos; o cualquier otro tipo de acuerdo con la finalidad de 
obtener ventaja sobre los demás licitantes; 
VIII. 
La indicación de que no se podrán negociar ni las condiciones contenidas en las bases de la 
licitación ni las propuestas presentadas por los licitantes; 
IX. 
Los criterios para la adjudicación de los contratos; 
X. 
Los proyectos arquitectónicos y de ingeniería; las normas de calidad y especificaciones de 
construcción aplicables; el catálogo de conceptos; las cantidades y unidades de trabajo; la 
relación de conceptos de trabajo de los que se requiera presentar análisis y relación de costos 
básicos de materiales; la mano de obra y materiales de construcción; la relación de materiales y 
equipo de instalación permanente que, en su caso, proporcione el convocante; y los programas 
de suministro; 
XI. 
En servicios, los términos de referencia que deberán precisar el objeto y alcances del servicio; 
las especificaciones generales y particulares; el producto esperado, y la forma de presentación; 
XII. 
En licitaciones de carácter internacional, el señalamiento del porcentaje de contenido nacional 
del valor de la obra que deberán cumplir los licitantes en materiales, maquinaria y equipo de 
instalación permanente, que serían utilizados en la ejecución de los trabajos; 
XIII. 
La experiencia, capacidad técnica y financiera necesarias de acuerdo con las características, 
complejidad y magnitud de los trabajos; y la forma, datos y documentos con que los licitantes lo 
acreditarán; 
XIV. 
En su caso, los trámites que deberá realizar el contratista para la liberación de los derechos de 
vía y la expropiación de inmuebles donde se ejecutará la obra pública; 
XV. 
Las garantías que se establezcan para asegurar la seriedad de la propuesta; 
REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO 


. 
La indicación del otorgamiento o no de anticipos y, en su caso, los porcentajes respecto del 
monto total de la obra o de la asignación presupuestal para el ejercicio; 
XVII. Cuando proceda, lugar, fecha y hora para la visita al sitio de realización de los trabajos; 
XVIII.La información específica sobre las partes de los trabajos que podrán subcontratarse; 

XIX. 
El modelo de contrato al que se sujetarán las partes; 
XX. 
Tratándose de contratos a precios unitarios o mixtos; en su parte correspondiente, el catálogo 
de conceptos, cantidades y unidades de medida firmado por el responsable del proyecto; y la 
relación de conceptos de trabajo, de los cuales deberán presentar análisis y relación de los 
costos básicos de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción que 
intervienen en dichos análisis. En el caso de contratos a precio alzado, las actividades a 
realizar. 
XXI. 
En todos los casos se deberá prever que cada concepto de trabajo esté debidamente integrado y 
soportado, preferentemente en las especificaciones de construcción y normas de calidad 
solicitadas; procurando que estos conceptos sean congruentes con las cantidades de trabajo 
requeridos por el proyecto, así como, con el procedimiento de ajuste de costos que deberá 
aplicarse; 
XXII. Los requisitos de presentación que deben cumplir las propuestas para ser aceptadas y en su 
caso los formatos a utilizar; 
XXIII.La indicación de que los licitantes deberán incluir en el sobre de la propuesta que contiene la 

documentación jurídico administrativa, original, para cotejo, y copia del recibo de pago de las 

bases. En caso contrario, no podrá admitirse su participación; 

XXIV.Las condiciones de pago, tratándose de contratos a precio alzado o mixtos en su parte 
correspondiente; 

XXV. La indicación de las sanciones a que se hace acreedor el licitante que no firme el contrato por 
causas imputables a él; 
XXVI.Los demás requisitos generales que, por las características, complejidad y magnitud de los 
trabajos, deberán cumplir los interesados. 

Artículo 35.-El precio de venta de las bases de licitación se calculará sumando los gastos por 
concepto de publicación de la convocatoria y de reproducción de los documentos y el importe 
resultante se dividirá entre el número de interesados que se estima participarán. El cálculo no obliga 
a una recuperación total del gasto realizado. Por excepción, cuando las circunstancias así lo 
justifiquen podrán entregar a título gratuito. 

La forma y lugar de pago de las bases de licitación se indicará en la convocatoria. El comprobante de 
pago dará derecho a participar en la licitación. El original, para cotejo, y una copia deberán incluirse 
en la propuesta. 

Artículo 36.-El convocante podrá modificar las bases de licitación siempre que no se altere la 
naturaleza de la obra o servicio y, con ello, no se limite en forma alguna la participación de los 
interesados, en éste caso se hará del conocimiento en junta pública o comunicación escrita a quienes 
concursen. 

REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO 


a 
De la Convocatoria Pública 


Artículo 37.-La convocatoria es el documento por el cual se hace pública la licitación, y deberá 
contener además de lo señalado en el Libro, lo siguiente: 

I. El nombre y cargo del servidor público que presidirá los actos de licitación; 
II. Lugar y fecha donde se expide. 
Artículo 38.-En una convocatoria pública se podrán licitar una o más obras públicas o servicios. 

La convocatoria se publicará en por lo menos uno de los diarios locales de mayor circulación en el 
Estado y en uno de los diarios de mayor circulación nacional; así como en los medios electrónicos 
que para tal efecto disponga la Contraloría. 

Artículo 39.-Siempre que no se pretenda limitar el número de licitantes, el convocante podrá 
modificar los plazos u otros aspectos contenidos en la convocatoria. Las modificaciones no podrán 
sustituir o variar sustancialmente las obras públicas o servicios, ni agregar otros distintos, y deberán 
hacerse del conocimiento de los interesados por los mismos medios en que fue publicada. 

Artículo 40.-Los interesados que adquieran u obtengan las bases de licitación tendrán derecho a 
participar en el proceso. La licitación se declarará desierta cuando al concluir el periodo de venta de 
bases ningún interesado las adquiera u obtenga. 

Sección Tercera 
De la Visita al Sitio de los Trabajos y de la Junta de Aclaraciones 


Artículo 41.-La visita al sitio de los trabajos es obligatoria para los interesados y se llevará a cabo el 
día hábil siguiente al término de la etapa de venta de bases. Tiene el propósito de que los interesados 
conozcan las condiciones en que se encuentra; el acceso; los servicios de que dispone; las 
características físicas y ambientales; y, en general, los aspectos relevantes para la formulación de su 
propuesta. 

El convocante organizará y guiará la visita al sitio de los trabajos y facilitará el acceso. Acudirán los 
interesados que cuenten con las bases de licitación, acompañados si lo desean de su personal. Del 
evento, se levantará acta circunstanciada que relacione a las personas que acudieron y, en su caso, 
los comentarios que pudieran ser materia de la junta de aclaraciones. 

En todos los casos, el convocante expedirá una constancia a los interesados que hayan visitado el 
sitio de los trabajos, misma que deberá integrarse en la propuesta. 

Artículo 42.-La junta de aclaraciones podrá realizarse el mismo día de la visita al sitio de la obra o 
el día hábil siguiente. La junta tiene por objeto que los interesados manifiesten sus dudas y planteen 
sus requerimientos de información. El convocante dará respuesta puntual y precisa en el momento o 
por escrito hasta dos días hábiles antes de la fecha programada para el acto de presentación y 
apertura de propuestas. 

Cuando las características, complejidad y magnitud de los trabajos lo justifiquen, el convocante 
podrá efectuar otras juntas de aclaraciones respetando el plazo previo a la presentación de 
propuestas, debiendo comunicar a los interesados en cada junta, la fecha de la subsecuente. 

REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO 




I. 
Presentación y acreditación de asistentes, quienes se identificarán y mostrarán, en su caso, 
copia del recibo de la compra de las bases de licitación; 
II. 
Apertura de la sesión de aclaraciones; 
III. 
Planteamiento de dudas por los interesados y respuestas del convocante; 
IV. 
En su caso, planteamientos de ajustes a las bases, a sus anexos y a los términos de 
contratación, a los que el convocante dará respuesta. 
Al término de la junta se levantará acta donde se asiente el desarrollo de la reunión, precisando: 

a) 
Los nombres de los participantes y la forma como se acreditaron; 

b) 
Las preguntas formuladas por los interesados y las respuestas del convocante; 

c) 
Los planteamientos de los interesados sobre ajustes o modificaciones a las bases y sus 
anexos; y las respuestas del convocante; 

d) 
La información relevante sobre la visita al sitio donde se realizarán los trabajos. 

El acta será firmada por todos los asistentes, a quienes se les entregará copia de la misma. El 
convocante pondrá, en sus oficinas, copia del acta a disposición de los interesados que no hubieren 
asistido. 

Sección Cuarta 
De la Formulación, Presentación y Evaluación de las Propuestas 


Artículo 43.-La propuesta es el conjunto de documentos que presenta el licitante en un proceso de 
licitación pública. Con la propuesta, el convocante determina: si el licitante cumple con los requisitos 
establecidos en las bases de licitación; y si su opción es la más conveniente para llevar a cabo una 
obra o servicio. 

Artículo 44.-En la propuesta, el licitante acreditará documentalmente: su existencia legal; su 
experiencia profesional; su capacidad técnica y financiera para revisar y/o formular: los análisis de 
conceptos, volúmenes, precios unitarios y programas de obra; y su compromiso para realizar en 
tiempo, forma y precio, la obra pública o servicio. 

Artículo 45.-El convocante deberá requerir a los licitantes que integren los siguientes documentos 
de carácter legal y administrativo en sus propuestas: 

I. 
Escrito en el que manifieste su domicilio en el Estado de México para oír y recibir notificaciones 
y los documentos correspondientes al procedimiento de licitación. En el domicilio señalado se 
podrán realizar las notificaciones, inclusive las de carácter personal, que surtirán todos sus 
efectos legales mientras no se señale otro distinto en el propio Estado; 
II. 
Escrito en el que manifieste no encontrarse en ninguno de los supuestos del artículo 12.48 del 
Libro; 
REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO 


. 
Declaración fiscal anual o estados financieros dictaminados por contador público certificado 
independiente, que corresponda al último ejercicio fiscal. Si el procedimiento de licitación se 
realiza durante el primer trimestre del año, se podrán presentar los estados financieros 
dictaminados por contador público certificado independiente o la declaración fiscal anual 
correspondientes al penúltimo ejercicio fiscal, en ambos casos, la última declaración fiscal 
provisional. Con la documentación financiera y fiscal se acreditará el capital contable requerido 
por el convocante. 
IV. 
Las empresas de reciente creación deberán presentar la documentación financiera y fiscal más 
actualizada a la fecha de presentación de la propuesta; 
V. 
Identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de personas físicas; 
VI. 
Manifestación escrita de la persona jurídica en que señale que su representante cuenta con 
facultades suficientes para comprometerla. Éste contendrá los datos siguientes: 
a. 
De la persona jurídica: denominación o razón social, clave del registro federal de 
contribuyentes; nombre, número y circunscripción territorial del notario público o 
fedatario que protocolizó las escrituras públicas en las que consta el acta constitutiva y, 
en su caso, sus reformas o modificaciones; número y fecha de las mismas; descripción del 
objeto social, nombres de los accionistas; capital social; y los datos de inscripción en el 
Registro Público de Comercio, y 
b. 
Del representante: nombre del apoderado; nombre, número y circunscripción territorial 
del notario público o fedatario que protocolizó los instrumentos notariales; y número y 
fecha de éstos, en los que se asientan las facultades para suscribir la propuesta. 
Los interesados que decidan agruparse para presentar una propuesta, acreditarán en 
forma individual los requisitos señalados, además de entregar una copia del convenio 
correspondiente en el que se precise la parte o partes de la obra que será responsabilidad 
de cada uno. El representante común presentará los documentos de los integrantes de la 
agrupación y los del convenio. 

VII. 
Documento en el que se comprometa a realizar la obra por el importe que señala, cumpliendo 
los requisitos determinados por el convocante; 
VIII. 
La garantía de seriedad de la propuesta: cheque cruzado o para depósito en cuenta, los que 
deberán ser expedidos a favor de: 
a. 
En el caso de las dependencias al Gobierno del Estado de México; 
b. 
En el caso de las entidades a ellas mismas; y 
c. 
En el caso de los ayuntamientos a la Tesorería Municipal. 
IX. 
Copia del recibo de compra u obtención de las bases. 
Artículo 46.-Atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los trabajos, el convocante 
podrá requerir al licitante que en su propuesta incluya la documentación relacionada con su 
experiencia profesional: 

REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO 


. 
Manifestación de conocer los proyectos arquitectónicos y de ingeniería; las normas técnicas y 
de calidad de los materiales; las especificaciones generales y particulares de construcción 
contenidas en la licitación; y las leyes y reglamentos aplicables; 
II. 
Descripción de la planeación de los trabajos, especialmente del procedimiento constructivo. El 
convocante señalará las condicionantes técnicas que procedan conforme a los proyectos; 
III. 
Relación comprobable de los trabajos realizados por el licitante y su personal, que acrediten la 
experiencia y la capacidad técnica solicitadas, con el nombre del contratante; la descripción de 
las obras y su participación en ellas; los importes totales, ejercidos y por ejercer; y las fechas de 
inicio y terminación previstas; 
IV. 
Currículos de los profesionales al servicio del licitante con experiencia en obras de 
características técnicas y magnitud similares; identificando a los que se encargarán de la 
ejecución y administración de la obra; 
V. 
Así mismo el documento que certifique los conocimientos y habilidades de los profesionales 
responsables de formular precios unitarios y de la superintendencia de construcción. 
VI. 
En su caso, escrito en el que señale la parte de los trabajos que subcontratará y la información 
necesaria que acredite la experiencia y capacidad técnica y económica del o los subcontratistas; 
VII. 
En su caso, manifestación de conocer y haber considerado en su propuesta los materiales y 
equipos de instalación permanente que le proporcionará el convocante y el programa de 
suministro correspondiente; 
VIII. 
Constancia expedida por el convocante de haber visitado el sitio de los trabajos y manifestación 
escrita de conocer sus condiciones ambientales; 
IX. 
Manifestación de haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a 
las bases de licitación; 
X. 
Manifestación de que los precios consignados en su propuesta no se cotizan en condiciones de 
prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o 
de subsidios, en el caso de que se requiriesen materiales, maquinaria y equipo de instalación 
permanente de origen extranjero; 
XI. 
Manifestación escrita de que conoce y aplicará, en su caso, las distintas disposiciones en 
materia de protección ambiental y ecológica; 
XII. 
Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad o en 
arrendamiento, con o sin opción a compra; modelo y usos actuales; su ubicación física; la fecha 
en que se dispondrá de ellos en el sitio de la obra. Para la maquinaria o equipo de construcción 
en arrendamiento, deberá presentar carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el 
caso de que resultare ganador; 
XIII. 
Manifestación de conocer el contenido del modelo del contrato y su conformidad de ajustarse a 
sus términos. 
Artículo 47.-En el caso de obras contratadas sobre la base de precios unitarios, el convocante podrá 
requerir al licitante que en su propuesta incluya la documentación técnica y económica siguiente: 

REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO 


. 
Por cada concepto de trabajo: la descripción del concepto; unidad de medida; cantidad; relación 
de los materiales y sus consumos; mano de obra; maquinaria y equipo de construcción, con sus 
rendimientos; e integración del precio, de acuerdo con lo previsto en este Reglamento; 
II. 
Listado de insumos: descripciones y especificaciones técnicas de los materiales, equipo de 
instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, unidades de 
medida cantidades a utilizar y costos básicos; 
III. 
Análisis del costo de mano de obra, incluyendo el tabulador de salarios base, por jornada 
diurna de ocho horas, factores de salario integrado y salarios integrados; 
IV. 
Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, 
debiendo considerar, para efectos de evaluación, los costos y rendimientos de maquinaría y 
equipos nuevos; 
V. 
Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los de administración de 
oficinas de campo y los de oficinas centrales; 
VI. 
Análisis, cálculo e integración del costo de financiamiento; 
VII. 
Utilidad propuesta por el licitante; 
VIII. 
Programa de ejecución general de los trabajos dividido en partidas y subpartidas, indicando las 
cantidades de trabajo por realizar y sus importes; 
IX. Programa 
de suministros y utilización, dividido en partidas, subpartidas y conceptos, de los 
rubros siguientes: 
X. 
De materiales y equipos de instalación permanente, expresados en unidades convencionales, 
sus volúmenes requeridos e importes; 
XI. 
De la mano de obra, expresada en jornadas e identificando categorías e importes; 
XII. 
De la maquinaria y equipo de construcción, expresado en horas efectivas de trabajo, 
identificando su tipo, características e importes; y 
XIII. 
De personal profesional, técnico, administrativo y de servicio, responsables de la dirección, 
supervisión y administración de los trabajos y sus importes. 
XIV. 
Presupuesto de la obra conforme al catálogo de conceptos, por partida, en su caso subpartida, 
y concepto con su descripción; unidades de medida; cantidades de trabajo; precios unitarios, 
con número y letra; importes; y total de la propuesta. En su caso, este presupuesto servirá para 
formalizar el contrato correspondiente. 
Dependiendo de las características, magnitud y complejidad de las obras, el convocante definirá la 
periodicidad de los programas: mensual, quincenal o semanal. 

El licitante ganador deberá entregar, dentro de los quince días naturales siguientes a la emisión del 
fallo, el programa de ejecución general de los trabajos, en el que se considere cada uno de los 
conceptos que integran la propuesta. Para ello, deberá utilizar preferentemente redes de actividades 
con ruta crítica y diagramas de barras. Con base en este programa y cuando la magnitud de los 
trabajos lo requiera, el superintendente de construcción elaborará, dentro de un plazo no mayor de 

REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO 




Artículo 48.-El convocante, en el caso de las obras a precio alzado, podrá solicitar, además de los 
señalados en el artículo 46 de este Reglamento, los documentos siguientes: 

I. 
Listado de insumos, agrupando los materiales, equipo de instalación permanente, mano de 
obra, maquinaria y equipo de construcción, con la descripción e importe de cada uno de ellos; 
II. 
Normas de calidad y especificaciones técnicas propuestas por el licitante, tratándose de 
proyectos integrales o llave en mano; 
III. 
Programa y presupuesto de ejecución general de los trabajos, por actividad y, en su caso, 
subactividad, indicando el avance en porcentajes; 
IV. 
Programa y presupuesto de suministros y utilización por actividades y subactividades de los 
siguientes rubros: 
a. 
Materiales y equipos de instalación permanente, en unidades convencionales y volúmenes 
requeridos; 
b. 
Mano de obra, en jornales e identificando categorías; 
c. 
Maquinaria y equipo de construcción, en horas efectivas de trabajo, identificando su tipo y 
características; y 
d. 
Personal profesional técnico, administrativo y de servicio, encargado de la dirección, 
supervisión y administración de los trabajos. 
V. 
Red de actividades, indicando la duración de las actividades y la ruta crítica; 
VI. 
Cédula de avances y pagos programados, cuantificados mensualmente por actividades a 
ejecutar; 
VII. 
Fechas claves a que se ajustarán los programas de ejecución. Las fechas clave deberán ser 
congruentes con la red de actividades, la cédula de avances y pagos programados y, en general, 
con los programas de ejecución pactados; deben corresponder a porcentajes parciales de 
ejecución de los trabajos, ser congruentes con el financiamiento calculado por el licitante y ser 
claramente medibles. 
Artículo 49.-Los licitantes son los únicos responsables de que sus propuestas sean entregadas en 
tiempo y forma en el acto de presentación y apertura de propuestas. Todos los documentos de la 
propuesta deberán estar foliados y firmados por el licitante o su representante legal, se entregarán en 
un sobre cerrado que contendrá: 

I. 
La documentación legal y administrativa; 
II. 
La propuesta y económica. 
El licitante deberá identificar los sobres con el nombre de la dependencia, entidad o ayuntamiento; 
número y denominación de la licitación, la fecha, nombre o razón social del licitante y el contenido 
del sobre. 

REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO 




Articulo 51.-Participarán en el acto de presentación y apertura de propuestas los siguientes: 

I. 
El servidor público designado por el convocante para presidir los actos del proceso de licitación; 
II. 
El titular o el representante de la unidad ejecutora de la obra pública o servicio; 
III. 
Otros servidores públicos relacionados con el proceso de licitación; 
IV. 
Un representante de la Contraloría; 
V. 
Los licitantes o sus representantes legales; 
VI. 
En su caso los beneficiarios de la obra o servicio; 
VII. 
El observador público de la cámara de la industria que corresponda; y 
VIII. 
Otros observadores públicos. 
Por lo menos con cinco días hábiles de anticipación a la fecha del acto, el convocante formulará 
invitación a la Contraloría, en su caso, a los beneficiarios de la obra o servicio y a la cámara de la 
industria que corresponda y, si lo considera conveniente, a otras organizaciones a que nombren 
representantes para asistir con el carácter de observadores públicos. 

Artículo 52.-El acto de recepción y apertura de propuestas se desarrollará en el orden siguiente: 

I. 
El servidor público que preside el acto tomará lista de los licitantes presentes; 
II. 
Al ser nombrados, los licitantes entregarán su propuesta en sobre cerrado; 
III. 
El servidor público abrirá el sobre que contiene la propuesta de cada licitante y hará la revisión 
cuantitativa de los documentos. Leerá en voz alta cuando menos el importe total de cada una 
de las propuestas admitidas. 
Serán rechazadas las propuestas que no cumplan con todos los requisitos contenidos en las bases de 
licitación, debiéndose establecer con toda precisión la causa del incumplimiento. Se entregará recibo 
de la garantía otorgada por los licitantes cuyas propuestas sean admitidas; 

a) 
Los documentos de las propuestas en que se señalen los precios y el importe total de los 
trabajos serán rubricados por todos los participantes. En los contratos a precio alzado, se 
firmará el programa de ejecución de los trabajos y el presupuesto de obra; en los contratos 
mixtos, el programa y presupuesto de la parte a precios unitarios y el programa y presupuesto 
de obra de la parte a precio alzado; 

b) 
Se informará a los licitantes fecha y hora de la realización del acto del fallo. 

Artículo 53.-El servidor público designado por el convocante para presidir los actos será la única 
persona facultada para aceptar o desechar las propuestas y, en general, para tomar todas las 

REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO 




Artículo 54.-Al concluir el acto de recepción y entrega de propuestas, se levantará un acta que 
contendrá como mínimo: 

I. 
Fecha, lugar y hora en que se llevó a cabo; 
II. 
Nombre del servidor público encargado de presidir el acto y de los demás servidores públicos 
participantes; 
III. 
Nombre de los licitantes cuyas propuestas fueron desechadas, así como las causas que lo 
motivaron; 
IV. 
Nombre de los licitantes cuyas propuestas fueron aceptadas para su análisis cualitativo; 
V. 
Lugar, fecha y hora en que se llevará a cabo el acto de fallo y adjudicación; y 
VI. Firma de los participantes. 
A cada uno de los participantes, se entregará copia del acta. 
Artículo 55.-La evaluación de las propuestas deberá considerar mínimo: 
I. 
La verificación de que los documentos cumplen, sin excepción, con los requisitos y contienen 
toda la información solicitada; 
II. 
La suficiente experiencia y capacidad de los profesionales y técnicos para la adecuada dirección 
y administración de los trabajos. 
Al realizar la evaluación, se tomará en cuenta: 

a. 
El grado académico y las certificaciones necesarias; 
b. 
La experiencia en obras similares; 
c. 
La capacidad profesional o técnica de las personas físicas responsables de la ejecución de 
los trabajos. 
III. 
Lo suficiente y adecuado de la maquinaria y equipo de construcción para desarrollar los 
trabajos que se convocan, sea arrendado o propiedad del licitante; 
IV. 
La congruencia entre la planeación propuesta por el licitante para el desarrollo y organización 
de los trabajos y las características, complejidad y magnitud de los mismos; 
V. 
La adecuada selección del procedimiento constructivo por el licitante y su congruencia con el 
programa de ejecución considerado en su propuesta; 
VI. 
La evaluación de la capacidad financiera del licitante. Al revisar la declaración fiscal anual o 
estados financieros dictaminados por contador público certificado independiente, se verificará 
entre otros: 
REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO 


. 
La suficiencia del capital de trabajo para sustentar los requerimientos financieros de los 
trabajos a realizar; 
b. 
La capacidad para cumplir sus obligaciones de pago; y 
c. 
La rentabilidad financiera de la empresa. 
Artículo 56.-En el caso de las obras contratadas sobre la base de precios unitarios, el convocante 
deberá verificar: 

A. De los materiales, que: 
I. 
El consumo de materiales por unidad de medida, determinado por el licitante para el concepto 
de trabajo en que intervienen, considere los desperdicios, mermas y, en su caso, los usos de 
acuerdo con la vida útil del material de que se trate, y 
II. 
Las características, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalación 
permanente sean las requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y 
particulares de construcción establecidas en las bases. 
B. De la mano de obra, que: 
I. 
El personal, profesional, técnico y de obra, sea el adecuado y suficiente para ejecutar los 
trabajos; 
II. 
Los rendimientos sean razonables de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto, 
considerando los rendimientos de experiencias anteriores, así como las condiciones 
ambientales de la zona y las características particulares bajo las cuales se deben realizar los 
trabajos; y 
III. 
La especialidad de los trabajadores sea la requerida para la ejecución de los conceptos más 
significativos. 
C. De la maquinaria y equipo, que: 
I. 
Las características y la capacidad de la maquinaria y el equipo de construcción sean 
congruentes con el procedimiento de construcción propuesto; coincidan con el listado 
presentado; sean suficientes, necesarios y adecuados a las condiciones de ejecución de los 
trabajos; y respeten los procedimientos y restricciones que indique el convocante; 
II. 
Los rendimientos sean de maquinaria y equipo nuevos; se basen en los rendimientos señalados 
por los fabricantes; y tomen en cuenta las características ambientales de la zona donde se 
realizarán los trabajos. 
D. De los programas, que: 
I. 
El programa general de ejecución de los trabajos cumpla con el plazo establecido por el 
convocante; 
II. 
Los programas específicos de suministros y su utilización sean congruentes con el programa 
general de ejecución de los trabajos; 
REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO 


. 
El programa de suministro de equipo de instalación permanente en su caso, sea congruente 
con el programa general de ejecución; 
IV. 
Los programas de suministro y utilización de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo 
de construcción sean congruentes con los consumos y los rendimientos y con el procedimiento 
constructivo. 
Artículo 57.-Para la evaluación de los aspectos económicos se debe verificar que los documentos 
contengan la información solicitada, realizar el análisis comparativo del presupuesto base contra las 
propuestas, verificar que los precios sean aceptables en lo individual y en el total de la propuesta y 
que sean acordes según corresponda con la situación vigente en el mercado internacional, en el 
nacional o en el de la zona o región en donde se ejecutarán los trabajos. 

Artículo 58.-El convocante deberá verificar en las propuestas que consideren precios unitarios, que 

A. En el presupuesto de obra: 
I. 
Cada uno de los conceptos señale el importe del precio unitario; 
II. 
El importe del precio unitario esté anotado con número y letra y que éstos sean coincidentes 
entre sí. En caso de diferencia prevalecerá el que coincida con la integración del precio unitario 
o, cuando no se tenga, el escrito con letra, y 
III. 
Las operaciones aritméticas estén correctas. Cuando una o más operaciones estén equivocadas, 
se harán las correcciones correspondientes. El monto correcto será el considerado para el 
análisis comparativo de las propuestas. 
B. El análisis, cálculo e integración de los precios unitarios se haya realizado de acuerdo con lo 
establecido en este Reglamento y que: 
I. 
Los análisis de los precios unitarios se integren con costos directos, indirectos, de financiamiento, 
cargo por utilidad y cargos adicionales; 
II. 
Los costos directos comprendan los correspondientes a materiales, mano de obra, maquinaria y 
equipo de construcción; 
III. 
Los precios de adquisición de los materiales estén dentro de los parámetros de precios de 
mercado; 
IV. Los costos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores de salario integrado a los 
sueldos y salarios del personal, conforme a lo previsto en este Reglamento; 
V. El cargo por el uso de herramienta menor esté incluido; 
VI. Los 
costos horarios por la utilización de la maquinaria y equipo de construcción estén 
determinados por hora efectiva de trabajo, calculados para cada máquina o equipo; 
considerando, cuando sea el caso, los accesorios integrados; 
C. Los costos directos de los precios unitarios se hayan estructurado y determinado de acuerdo con 
lo previsto en este Reglamento y que: 
I. 
Los costos de los materiales considerados por el licitante sean coincidentes con la relación de 
los costos y cumplan las normas de calidad señaladas en las bases de la licitación; 
REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO 


. 
Los costos de mano de obra considerados por el licitante sean coincidentes con el tabulador de 
salarios y con los costos que prevalezcan en la zona donde se ejecutarán los trabajos; y 
III. 
Los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción estén determinados con base en 
el precio y rendimientos máximos de unidades nuevas, tomados de los manuales de los 
fabricantes y que consideraron las características ambientales de la zona donde vayan a 
realizarse los trabajos. 
D. Los costos indirectos de los precios unitarios estén integrados de acuerdo con lo previsto en este 
Reglamento y que: 
I. 
Estén calculados por conceptos con sus importes, determinándose el monto total y su 
porcentaje sobre el monto del costo directo; 
II. 
Los costos indirectos de las oficinas centrales del licitante sean únicamente los necesarios para 
el apoyo técnico y administrativo a la superintendencia de la obra encargada directamente de 
los trabajos, así como los de campo necesarios para la dirección, supervisión y administración 
de la obra; y 
III. 
No se incluyan cargos que, por sus características o conforme a las bases de la licitación, deban 
formen parte de un precio unitario. 
E. El costo financiero de los precios unitarios se haya estructurado y determinado conforme a lo 
señalado en este Reglamento y que: 
I. 
Los ingresos consideren la periodicidad y el plazo de trámite y el pago del o los anticipos y las 
estimaciones y que éstas incluyan la amortización de los anticipos; 
II. 
El costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los costos 
directos e indirectos; 
III. 
La tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador económico específico; 
IV. 
El costo del financiamiento sea congruente con el programa de ejecución valorizado con montos 
mensuales; y 
V. 
El procedimiento para el cálculo del costo por financiamiento aplicado por el licitante 
corresponda con el de las bases de la licitación. 
F. El cálculo del cargo por utilidad de los precios unitarios considere la utilidad que el contratista 
estima debe percibir y las deducciones e impuestos correspondientes, no siendo necesario su 
desglose. 
G. El importe total de la propuesta a precios unitarios sea coincidente con el total del programa 
general de erogaciones de ejecución de los trabajos y con la suma de los importes de los programas 
específicos de erogaciones de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de construcción. 
El servidor público responsable de revisar la correcta formulación de los precios unitarios deberá 
contar con la certificación de conocimientos y habilidades en la materia. 

Artículo 59.-En el caso de las obras a precio alzado, además de lo señalado en los artículos 
anteriores, el convocante deberá verificar que: 

REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO 


Del presupuesto de la obra: 
I. Todas las actividades deben tener su correspondiente importe; 
II. 
Los importes de las actividades deben ser coincidentes y estar anotados con número y letra. En 
caso de diferencia, prevalecerá el escrito con letra; 
III. 
El importe total de la propuesta debe ser congruente con lo señalado en la documentación que la 
integra; 
IV. 
La coherencia del procedimiento constructivo, del programa general de ejecución de los trabajos 
y la red de actividades; y, de éstos, con la cédula de avances y pagos programados. 
B. Los suministros y la utilización de los insumos sean acordes con el proceso constructivo y su 
entrega o empleo, aprovechamiento o aplicación se haya programado con oportunidad; y las 
características, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalación permanente, 
sean las requeridas en las bases para cumplir con los trabajos. 
C. De la maquinaria y equipo de construcción que: 
I. 
Sean los adecuados, necesarios y suficientes para ejecutar los trabajos objeto de la licitación y 
coincidan con el listado de maquinaria y equipo; y 
II. 
Las características y capacidad de la maquinaria y equipo de construcción sean las adecuadas 
para el trabajo en las condiciones de la zona donde se realizará; y congruentes con el 
procedimiento constructivo y el programa de ejecución de los trabajos. 
Artículo 60.-El convocante considerará la información proporcionada por otras dependencias, 
entidades y ayuntamientos respecto del desempeño y cumplimiento del licitante donde haya o esté 
realizando obras públicas o servicios. 

Artículo 61.-Con base en el análisis comparativo y la evaluación, se determinará la propuesta 
solvente. 

Se considerará propuesta solvente a la propuesta presentada que cumpla con las bases de la 
licitación, garantice el cumplimiento del contrato y considere costos de mercado. 

En caso de que dos o más propuestas sean solventes, se optará por adjudicarla a la más baja. 

Siempre que no se contravenga lo pactado en los Tratados Internacionales en que México sea parte, 
dentro de los procedimientos de adjudicación relativos a la ejecución de obra pública o servicios, el 
convocante optará por el empleo de los recursos humanos del país y por la utilización de bienes o 
servicios de procedencia nacional y los propios de la región si las ofertas están en igualdad de 
condiciones. 

Sección Quinta 
Del Fallo y la Adjudicación 


Artículo 62.-Realizada la evaluación de las propuestas, el convocante emitirá el dictamen que 
servirá de base para el fallo. El dictamen deberá contener: 

REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO 


La relación sucinta y cronológica de los actos del procedimiento; 
II. Los criterios utilizados para la evaluación de las propuestas; 
III. Las razones por las cuales se aceptan o desechan las propuestas presentadas por los licitantes; 
IV. El 
nombre de los licitantes cuyas propuestas fueron aceptadas por haber cumplido con los 
requerimientos exigidos; 
V. 
El nombre de los licitantes cuyas propuestas hayan sido desechadas como resultado del análisis 
de las mismas; 
VI. La 
relación de los licitantes cuyas propuestas se calificaron como solventes, ubicándolas de 
menor a mayor, de acuerdo con sus montos; 
VII.La fecha y lugar de elaboración, y 

VIII. 
El nombre, firma y cargo de los servidores públicos encargados de su elaboración y aprobación. 
Artículo 63.-El acto del fallo se realizará en junta pública, a la que libremente podrán asistir los 
licitantes que hubieren participado en el acto de presentación y apertura de propuestas, comenzará 
con la lectura del resultado del dictamen, debiendo levantar el acta donde conste la participación de 
los interesados. 

El acta de fallo que con base en el dictamen emita el convocante deberá contener lo siguiente: 

I. 
Nombre del convocante; 
II. 
Número de licitación; 
III. 
Nombre de la obra o servicio; 
IV. 
Nombre del participante ganador y el monto total de su propuesta; 
V. 
La forma, lugar y plazo para la presentación de las garantías; 
VI. 
En su caso, el lugar y plazo para la entrega de los anticipos; 
VII. 
El lugar y fecha estimada para la firma del contrato por el licitante ganador, y 
VIII. 
La fecha de inicio y el plazo de ejecución de los trabajos. 
Al final del acto de fallo, los participantes firmarán el acta respectiva, la falta de firma de algún 
licitante no invalidará su contenido y efectos. El convocante proporcionará copia del acta a los 
licitantes que asistan; y en sus oficinas la pondrá a disposición de los que no hayan asistido. 

Con el fallo y el modelo de contrato, el licitante ganador podrá tramitar las garantías a que hace 
referencia el Libro y este Reglamento. 

Sección Sexta 
De las Propuestas Desechadas, la Cancelación y la Nulidad Total 


REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO 




Artículo 65.-El convocante podrá cancelar una licitación en los siguientes casos: 

I. 
Caso fortuito; 
II. 
Causa de fuerza mayor; 
III. 
Desaparición de la necesidad de ejecutar los trabajos; y 
IV. 
Cuando de continuarse con el procedimiento de licitación se le pudiera ocasionar daño o 
perjuicio. 
Cuando la cancelación se produzca durante el lapso de convocatoria, debe comunicarse por los 
mismos medios en que fue publicada. Si se produce en las etapas posteriores, se hará por oficio del 
convocante a cada uno de los interesados o licitantes. 

Artículo 66.-El convocante deberá emitir un acuerdo de cancelación de la licitación que contendrá 
lo siguiente: 

I. 
Nombre del convocante; 
II. 
Número de la licitación; 
III. 
Nombre y descripción de la obra o servicio; 
IV. 
Causas y motivos de la cancelación; 
V. 
Listado de interesados o licitantes; 
VI. 
Lugar y fecha, nombre, puesto y firma del servidor público que firmó la convocatoria. 
Artículo 67.-El convocante deberá notificar por escrito el acuerdo de cancelación a la Contraloría y a 
los licitantes dentro de los diez días hábiles siguientes a su emisión; y, en su caso, salvo caso fortuito 

o de fuerza mayor, cubrirá los gastos no recuperables a solicitud del interesado o licitante. 
El pago de los gastos no recuperables se limitará a los que procedan y sean razonables, estén 
debidamente comprobados y se relacionen directamente con la licitación cancelada y por los 
siguientes conceptos: 

I. 
El costo de las bases de licitación; 
II. 
El costo de pasajes y hospedaje del personal que haya asistido a la visita al sitio de realización 
de los trabajos, a la junta de aclaraciones, a las etapas del acto de presentación y apertura de 
las propuestas y al fallo de licitación, en caso de que el licitante no resida en el lugar donde se 
realice el procedimiento; 
III. 
El costo de la preparación de la propuesta, exclusivamente al pago de honorarios del personal 
técnico, profesional y administrativo que participó en forma directa en la preparación de la 
propuesta; los materiales de oficina utilizados y el pago por el uso de equipo de oficina y 
fotocopiado; y 
REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO 


. 
En su caso, el costo de la emisión de garantías. 
Artículo 68.-En caso de que la Contraloría determine la nulidad total del procedimiento de licitación 
por causas imputables al convocante, el pago de los gastos no recuperables se ajustará a los 
conceptos enunciados en el artículo anterior. 

Capítulo Segundo 
De las Excepciones a la Licitación Pública 


Artículo 69.-Cuando las dependencias, entidades y ayuntamientos determinen optar por las 
modalidades de invitación restringida o adjudicación directa, deberán respaldar su determinación en 
un estudio que fundamente su conveniencia por ofrecer mejores condiciones para el Estado de 
México, tomando en cuenta los siguientes criterios: 

I. Economía, que signifique un menor costo de la obra o servicio; 
II. 
Oportunidad, que permita satisfacer la necesidad que se atiende con la obra pública o servicio en 
el menor lapso posible; 
III. Eficacia, que la obra o servicio satisfaga la necesidad que la origina; 
IV. Eficiencia, que se dé el máximo aprovechamiento de los recursos que la dependencia, entidad o 
ayuntamiento asigne a la obra o servicio; 
V. 
Imparcialidad, que la adjudicación de la obra o servicio se realice sin favorecer a ninguno de los 
interesados; 
VI. Honradez, que garantice una justa prestación para las partes involucradas; 
VII.Transparencia, que se respeten escrupulosamente en la adjudicación de la obra o servicio los 
procedimientos establecidos en el Libro y en este Reglamento. 

Artículo 70.-Las dependencias, entidades y ayuntamientos podrán contratar obra pública o 
servicios mediante los procedimientos de invitación restringida o adjudicación directa cuando éstos 
no rebasen los montos establecidos en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México. 

Conforme al presupuesto que le sea autorizado y a las disposiciones aplicables, cada unidad 
ejecutora de obra pública o servicio determinará sus montos máximos de contratación en las 
modalidades de invitación restringida y adjudicación directa. 

En ningún caso, se podrá dividir el importe total de una obra para que quede dentro de los montos 
máximos. Cada obra deberá considerarse individualmente. 

Sección Primera 
Del Catálogo de Contratistas 


Artículo 71.-Las personas que participen en procesos de contratación por invitación restringida o 
asignación directa, deberán estar inscritas previamente en el catálogo de contratistas de obra 
pública que opera la Secretaría del Ramo. 

REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO 




Artículo 73.-Los interesados en inscribirse en el catálogo lo solicitarán a la unidad responsable del 
registro de la Secretaría del Ramo. La solicitud se presentará por escrito, acompañada de la siguiente 
información y documentación: 

I. 
Información general de la persona: el nombre, domicilio y personalidad jurídica que se 
acreditará de la siguiente manera: 
A. En el caso de personas físicas: 
a. Nombre y documento de identificación: copia de la credencial para votar o del 
pasaporte vigente. 
b. Copia de la cédula de identificación fiscal y clave de la CURP. 

c. 
Domicilio y copia del documento que lo acredite: recibo de pago de impuesto predial, 
de pago de arrendamiento o de servicios domiciliados. 
d. 
En el caso de que el domicilio del solicitante se ubique fuera del Estado, el 
señalamiento de un domicilio en la entidad, para los efectos de recibir documentación 
oficial y, en su caso, oír y recibir notificaciones. 
B. En el caso de personas jurídicas: 
a. 
Razón social 
b. 
Copia de la cédula de identificación fiscal. 
c. 
Domicilio y copia del documento que lo acredite: recibo de pago de impuesto predial, 
pago de arrendamiento o de servicios domiciliados. 
d. 
En el caso de que el domicilio del solicitante se ubique fuera del Estado, el 
señalamiento de un domicilio en la entidad, para los efectos de recibir documentación 
oficial y, en su caso, oír y recibir notificaciones. 
II. 
Capacidad legal del solicitante, que se comprobará mediante: 
a. 
Copia del acta constitutiva y, en su caso, de las actas de las reformas efectuadas a la 
misma, 
b. 
Nombre del representante con facultades para celebrar contratos a nombre de la 
empresa y copia del documento que lo acredite. 
III. 
Especialidad. El solicitante seleccionará, dentro del listado de especialidades del Catálogo, 
aquélla o aquéllas en que tiene mayor experiencia y capacidad técnica; 
IV. 
Experiencia. Relación y documentación que acredite los trabajos ejecutados, indicando el 
nombre o razón social de la persona para quien los realizó: lugar, descripción, tipo de obra o 
servicio e importe contratados. En el caso de servicios, la metodología o tecnología aplicadas; 
V. 
Capacidad técnica. Relación del personal profesional permanente, copia de la cedula profesional 
de cada uno, indicando formación profesional y experiencia. Tratándose de prestadores de 
servicios profesionales, las metodologías o tecnologías que aplican y, en su caso, las franquicias 
o las patentes sobre las que tienen derechos; 
REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO 


. 
Capacidad instalada. Relación y documentación de la maquinaria y equipo disponibles y las 
condiciones en que se encuentran, indicando si son propios o arrendados. Relación del equipo 
de cómputo y programas de planeación y control de obra; 
VII. 
Capacidad financiera. Copia de la declaración fiscal anual o de los estados financieros 
dictaminados por contador público certificado, independiente, correspondiente al ejercicio fiscal 
inmediato anterior; 
VIII. 
En su caso, copia de la constancia de registro en la cámara de la industria que le corresponda; 
IX. 
Copia de las constancias de registro en el Instituto Mexicano del Seguro Social y en el Instituto 
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 
La Secretaría del Ramo podrá verificar en cualquier tiempo, por medio de la unidad responsable del 
catálogo, la información a que se refiere este artículo y, en su caso, requerir la documentación 
original para cotejo. 

Artículo 74.-La unidad responsable deberá resolver en un plazo no mayor de diez días hábiles de 
presentada la solicitud correspondiente sobre la inscripción de una persona en el catálogo; y de cinco 
días hábiles, sobre la revalidación del registro. 

Excepcionalmente, cuando así se justifique y previa autorización del titular de la dependencia, 
entidad o presidente municipal del ayuntamiento convocante, una persona que se halle en proceso de 
inscripción al catálogo podrá participar en un procedimiento de adjudicación. Para ese fin, 
presentará: 

I. 
Declaración por escrito, señalando que su solicitud de registro se encuentra en trámite, la fecha 
de presentación de la solicitud y la especialidad o especialidades que manifestó; 
II. 
Copia de la solicitud de inscripción o revalidación de registro, con sello de acuse de recibo de la 
unidad responsable del catálogo. 
En estos casos, la dependencia, entidad o ayuntamiento, sólo podrá celebrar contrato con el 
interesado, hasta que cuente con la clave de registro o constancia de revalidación del mismo. 

Artículo 75.-Las dependencias, entidades y ayuntamientos en su caso, que realicen procesos de 
adjudicación en los que obligadamente deberán seleccionar personas inscritas en el catálogo, harán 
referencia explicita en la documentación del procedimiento a la clave de registro de cada una de ellas. 

Artículo 76.-Las dependencias, entidades y ayuntamientos en su caso, autorizados por la Secretaría 
del Ramo para realizar obra pública y servicios, tendrán acceso al catálogo en la unidad responsable 
y a través de los medios de consulta remota que para ese fin determine el comité técnico del catálogo. 

Artículo 77.-La Secretaría del Ramo aprobará, a propuesta del comité técnico del catálogo, los 
lineamientos de operación y de seguridad de la información del catálogo que garanticen su 
confiabilidad. 

Artículo 78.-La operación del catálogo estará a cargo de una unidad responsable, la que será 
determinada por el titular de la Secretaría del Ramo. Las funciones de la unidad responsable serán: 

I. 
Recibir las solicitudes de inscripción al catálogo y darles respuesta en un plazo no mayor de diez 
días hábiles; 
REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO 


. 
Revisar las solicitudes de inscripción y la documentación correspondiente y, en su caso, verificar 
la información proporcionada por las personas interesadas; 
III. 
Informar a los interesados sobre la aceptación o rechazo de sus solicitudes de inscripción al 
catálogo; 
IV. Registrar las solicitudes aceptadas, asignar la clave de registro y entregar al interesado, la cédula 
de registro en el catálogo; 
V. 
Operar y mantener actualizada la base de datos del catálogo, de acuerdo a los lineamientos que 
expida la Secretaría del Ramo para garantizar un funcionamiento seguro, eficiente y confiable; 
VI. Expedir 
los procedimientos de consulta del catálogo que precisen la forma como las 
dependencias, entidades y ayuntamientos podrán acceder a la información; 
VII.Expedir las certificaciones que correspondan a la materia bajo su responsabilidad; 

VIII. 
Facilitar a las dependencias, entidades y ayuntamientos el acceso a la información y su 
consulta mediante listados clasificados, por especialidad, de las personas inscritas y su 
respectiva clave de registro. A solicitud expresa, debidamente fundamentada y motivada de una 
dependencia, entidad o ayuntamiento, proporcionar la información adicional sobre el 
expediente de las personas inscritas; 
IX. Actualizar la base de datos con la información derivada de: 
a. 
La recepción de solicitudes de inscripción al catálogo. 
b. 
El procedimiento de revisión y, en su caso, aprobación de solicitudes de inscripción y la 
consecuente asignación de claves de registro. 
c. 
La recepción de solicitudes de refrendo bienal que entreguen las personas inscritas en el 
catálogo. 
d. 
La incorporación a los expedientes individuales de las personas inscritas, de información 
relevante derivada de los procesos de contratación en los que intervengan. 
e. 
La recepción de avisos de modificación a la información de razón social y domicilio que 
presenten las personas inscritas. 
f. 
Las determinaciones de suspensión o cancelación de registro en el catálogo que adopte el 
comité técnico o sean solicitadas por los propios interesados. 
La unidad responsable de la operación del catálogo, expedirá su manual de operación que será 
autorizado por el titular de la Secretaría del Ramo y, en lo que corresponde, lo hará del conocimiento 
de las dependencias, entidades y ayuntamientos autorizados por la Secretaría del Ramo para realizar 
obra pública o servicios. 

Artículo 79.-La unidad responsable del catálogo, se auxiliará de un comité técnico, el que se 
integrará con los miembros con derecho a voz y voto siguientes: 

I. 
Un coordinador, que será el servidor público que designe el titular de la Secretaría del Ramo; 
II. 
Un secretario técnico, que será el funcionario a cargo de la unidad responsable del catálogo; 
III. 
Tres vocales designados entre los responsables de las áreas técnicas de las dependencias y 
entidades que realizan obra pública; 
IV. Un representante de la Contraloría en calidad de invitado permanente, con derecho a voz pero 
REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO 




Artículo 80.-El comité técnico del catálogo de contratistas de obra pública conocerá de los 
siguientes asuntos: 

I. 
La definición del número y denominación de las especialidades en las que se ordenará el 
catálogo; 
II. 
La revisión del manual de operación del catálogo; 
III. 
Los casos de suspensión de registro que el secretario técnico presente debidamente 
justificados; 
IV. 
Los casos de cancelación de registro que el secretario técnico presente debidamente 
justificados; 
V. 
Las inconformidades de los interesados por rechazo de su solicitud o cancelación de su registro 
y resolver sobre ellas; 
VI. 
Cualquier otro asunto referido al procedimiento de registro en el catálogo y su aplicación que 
considere conveniente analizar. 
Artículo 81.-Se podrá negar, suspender o cancelar el registro en el catálogo de una persona por 
causa justificada y previa determinación del comité técnico, cuando se presenten las siguientes 
circunstancias: 

A. Será negada la solicitud de inscripción en el catálogo de un interesado cuando: 
I. 
No cumpla con los requerimientos de información y documentación establecidos en este 
Reglamento; 
II. Proporcione información falsa; 
III. Presente documentos alterados o falsificados; y 
IV. Se encuentre en alguno de los supuestos del artículo 12.48 del Libro. 
B. Será suspendido el registro de una persona en el catálogo por un periodo preciso, en los casos 
siguientes: 
I. Al realizar la verificación de la información y documentación entregada por el interesado; y 
II. A solicitud de la persona inscrita. 
Durante el tiempo de la suspensión el interesado no podrá ser seleccionado por una dependencia, 
entidad o ayuntamiento para efectos de adjudicación. La suspensión sólo podrá aplicarse por 
determinación del comité técnico. 

C. Se podrá cancelar el registro de una persona en el catálogo, entre otras razones por: 
a. 
Advertir una o varias causas para que las dependencias, entidades y ayuntamientos se 
abstengan de recibir propuestas o celebrar contratos de obra pública o servicios 
relacionados con la misma, señaladas en el Libro en el capítulo cuarto de contratos. 
REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO 


. 
Comprobar el incumplimiento o mal desempeño del contratista en la ejecución de un 
contrato de obra pública o servicio. Esta razón deberá estar fundada y motivada por el 
contratante o la contraloría. 
Artículo 82.-En el procedimiento para negar el registro, revalidarlo, suspenderlo o cancelarlo en el 
catálogo de contratistas de obras públicas, la unidad responsable observará las siguientes reglas: 

I. Comunicar por escrito al interesado la resolución del comité técnico, la que deberá contener: 
a. 
La descripción de los hechos, 
b. 
Los motivos y causas 
c. 
Los fundamentos de la resolución 
d. 
El término, no menor de diez días hábiles, que dispondrá el interesado para exponer por 
escrito lo que a su derecho convenga y aporte pruebas documentales y testimoniales en 
su defensa. 
II. 
Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, el comité técnico conocerá y 
analizará la documentación que, en su caso, hubiere hecho valer el interesado y determinará, 
motivada y fundada, la resolución que proceda; 
III. 
El comité técnico comunicará por escrito la resolución a la unidad responsable del catálogo 
quien, a su vez, la hará del conocimiento del afectado y, en su caso, de la dependencia, entidad 
o ayuntamiento relacionado con el asunto. 
Artículo 83.-La base de datos del catálogo se alimentará de la información derivada de: 

I. 
Las solicitudes de inscripción de las personas interesadas; 
II. 
Los acuerdos de aprobación de inscripción de personas al catálogo y la asignación de su clave 
de registro; 
III. 
La documentación que bienalmente entreguen las personas inscritas en el catálogo para la 
revalidación de registro. 
IV. 
Las solicitudes de cambio a la información registrada que las personas soliciten; 
V. 
La información circunstanciada que el contratante envíe relacionada con el incumplimiento de 
contrato por las personas inscritas en el catálogo; 
VI. 
Las resoluciones del comité técnico de inicio o término del periodo de suspensión, así como de 
cancelación de registro; 
VII. 
La información que proporcione la Contraloría del Registro de las Personas que se encuentren 
en los supuestos de las fracciones III, IV y V del artículo 12.48 del Libro a su cargo. 
Artículo 84. Con el propósito de mantener actualizado el catálogo, las personas solicitarán 
bienalmente la revalidación de su clave de registro. Para eso, deberán presentar la solicitud de 
revalidación dentro de los 30 días naturales siguientes al vencimiento de su registro, acompañada de 
copia de la declaración anual del impuesto sobre la renta o de los estados financieros del último 
ejercicio fiscal, dictaminados por contador público certificado independiente y la información que 
considere pertinente para actualizar su expediente. 

REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO 




De la Invitación Restringida 
Artículo 85.-En caso de declararse desierto un procedimiento de licitación, la dependencia, entidad 

o ayuntamiento que cuente con Comité Interno de Obra Pública solicitará el dictamen de procedencia 
del procedimiento de invitación restringida a ese órgano colegiado; para ello, la unidad ejecutora de 
obra pública integrará y presentará el caso, que contendrá: 
I. 
La descripción general de la obra o servicio; 
II. 
El informe del procedimiento de licitación pública que fue declarado desierto; 
III. 
La fecha probable de inicio de los trabajos y el plazo de ejecución de los mismos; 
IV. 
El presupuesto base; 
V. 
La autorización presupuestal; 
VI. 
El nombre y firma del titular del área responsable de la ejecución de los trabajos; y 
VII. 
El formato de caso para el dictamen de procedencia de excepción. 
Cuando la dependencia, entidad o ayuntamiento no cuente con Comité Interno de Obra Pública, la 
unidad ejecutora de obra pública deberá integrar el caso que someterá a la autorización del titular. 

En ambos procedimientos, el titular de la dependencia, entidad o ayuntamiento emitirá un acuerdo 
en el que autorice el procedimiento de invitación restringida por excepción a la licitación pública. En 
este acuerdo, se determinarán los plazos en que se realizarán cada una de las etapas. 

Articulo 86.-En función de las características de los trabajos a realizar y a sus requerimientos de 
ejecución, las dependencias, entidades o ayuntamientos determinarán las características de 
experiencia, capacidad técnica y solvencia que deben reunir las personas que se invitarán al 
procedimiento de adjudicación. 

Las dependencias, entidades y ayuntamientos seleccionarán del catálogo de contratistas, que opere la 
Secretaría del Ramo, a cuando menos tres personas que serán invitadas a presentar propuestas; 
asimismo, formularán los oficios de invitación que contendrán: 

I. 
El nombre del convocante; 
II. 
El nombre y la ubicación de la obra o servicio; 
III. 
El nombre y domicilio del invitado y la referencia a su clave de registro en el catálogo de 
contratistas; 
IV. 
La invitación expresa y el señalamiento de las fechas previstas para las etapas del 
procedimiento; 
V. 
La indicación de que se anexan las bases de la invitación; 
VI. 
Nombre y firma del servidor público responsable del proceso; 
VII. 
El origen de los recursos para la realización de la obra o servicio; y 
REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO 


El plazo de ejecución de los trabajos, indicando la fecha estimada de inicio de los mismos. 
Articulo 87.-El procedimiento de invitación restringida seguirá los mismos pasos que el de licitación 
pública salvo la publicación de la convocatoria, misma que se sustituye por la invitación señalada en 
el artículo anterior. 

Sección Tercera 
De la Adjudicación Directa 


Artículo 88.-Si la dependencia, entidad o ayuntamiento necesita llevar a cabo un procedimiento de 
adjudicación directa, salvo que las obras o servicios a contratar no rebasen los montos establecidos 
por el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México del ejercicio correspondiente y 
cuenta con Comité Interno de Obra Pública, se solicitará a ese órgano colegiado el dictamen de 
procedencia del procedimiento de adjudicación directa; para ello, la unidad ejecutora de obra pública 

o servicio integrará y presentará el caso conforme se señalo en el procedimiento de invitación 
restringida. 
Cuando la dependencia, entidad o ayuntamiento no cuente con Comité Interno de Obra Pública, la 
unidad ejecutora de obra pública deberá integrar el caso que someterá a la autorización del titular. 

Artículo 89.-El titular de la dependencia, entidad o ayuntamiento emitirá un acuerdo en el que 
autorice el procedimiento de adjudicación directa. 

Articulo 90.-En función de las características de los trabajos a realizar y a sus requerimientos de 
ejecución, las dependencias, entidades o ayuntamientos determinarán las características de 
experiencia, capacidad técnica y solvencia que debe reunir la persona que se invitará al 
procedimiento de adjudicación. 

Las dependencias, entidades y ayuntamientos seleccionarán del Catálogo de Contratistas que opere 
la Secretaría del Ramo a la persona que será invitada a presentar propuesta y formulará el oficio de 
invitación con la estructura de los oficios de invitación del procedimiento de adjudicación directa. 

Articulo 91.-El convocante recibirá de la persona invitada la documentación de su propuesta para 
su evaluación la revisará y, en su caso, procederá a formular el contrato correspondiente. 

Artículo 92.-En caso de las causales IV, V y VII del artículo 12.37 del libro, el convocante podrá 
adjudicar la obra pública o servicio con base en el presupuesto presentado por el invitado y aceptado 
por la dependencia, estableciendo en el contrato que, previo al pago de los trabajos, será necesaria la 
revisión, conciliación y autorización de los precios unitarios. 

TÍTULO CUARTO 
De los Servicios Relacionados con la Obra Pública. 


Artículo 93.-Los servicios relacionados con la obra pública son los trabajos que tienen por objeto 
concebir, diseñar y calcular los elementos que integran un proyecto de obra pública; las 
investigaciones, estudios, asesorías y consultorías que se vinculen con los actos que regula el Libro; 
la dirección y supervisión de la ejecución de las obras; y los estudios que tengan por objeto 
rehabilitar, corregir o incrementar la eficiencia de las instalaciones. 

Quedan comprendidos dentro de los servicios: 

REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO 


. 
La planeación, incluyendo los trabajos que tengan por objeto concebir, diseñar, proyectar y 
calcular los elementos que integran un proyecto de ingeniería básica, estructural, de 
instalaciones, de infraestructura, industrial, electromecánica y de cualquier otra especialidad 
de la ingeniería que se requiera para integrar un proyecto ejecutivo de obra pública; 
II. 
La planeación, incluyendo los trabajos que tengan por objeto concebir, diseñar, proyectar y 
calcular los elementos que integran un proyecto urbanístico, arquitectónico, de diseño gráfico o 
artístico y de cualquier otra especialidad del diseño; la arquitectura y el urbanismo que se 
requiera para integrar un proyecto ejecutivo de obra pública, así como los estudios inherentes 
al desarrollo urbano en el Estado; 
III. 
Los estudios técnicos de agrología y desarrollo pecuario, hidrología, mecánica de suelos, 
sismología, topografía, geología, geodesia, geofísica, geotermia, meteorología, aerofotogrametría, 
ambientales, ecológicos y de ingeniería de tránsito; 
IV. 
Los estudios económicos y de planeación de preinversión, factibilidad técnico económica, 
ecológica o social, de evaluación, adaptación, tenencia de la tierra, financieros, de desarrollo y 
restitución de la eficiencia de las instalaciones; 
V. 
Los trabajos de coordinación, supervisión y control de obra; de laboratorio de análisis y control 
de calidad; de laboratorio de geotecnia, de resistencia de materiales y radiografías industriales; 
de preparación de especificaciones de construcción, presupuestación o la elaboración de 
cualquier otro documento o trabajo para la adjudicación del contrato de obra correspondiente; 
VI. 
Los trabajos de organización, informática, comunicaciones, cibernética y sistemas aplicados a 
las materias que regulan este Reglamento; 
VII. 
Los dictámenes, peritajes, avalúos y auditorias técnico normativas y estudios aplicables a la 
obra pública; 
VIII. 
Los estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir, sustituir o incrementar la eficiencia de 
las instalaciones en un bien inmueble; 
IX. 
Los estudios de apoyo tecnológico, incluyendo los de desarrollo y transferencia de tecnología, 
entre otros; 
X. 
Los demás que tengan por objeto alguno de los conceptos a que se refiere el párrafo primero de 
este artículo. 
Artículo 94.-Las dependencias, entidades y ayuntamientos deberán preparar los términos de 
referencia de las bases de licitación para la adjudicación de contratos de servicios. Éstos son el 
documento que contiene el objeto, los requisitos y el alcance del servicio y deberán contener mínimo: 

I. 
La descripción precisa y detallada de los servicios que se requieren; 
II. 
Los plazos de ejecución, incluyendo un programa de prestación de los servicios; 
III. 
Las especificaciones generales y particulares del servicio; 
IV. 
En su caso, la información técnica y recursos que proporcionará el convocante; 
V. 
En su caso, la metodología a emplear en la prestación del servicio; y 
REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO 


. 
El producto o documentos esperados y su forma de presentación. 
Artículo 95.-En el caso de estudios y proyectos, las dependencias, entidades y ayuntamientos 
deberán considerar que: 

I. 
No cuenten cuantitativa o cualitativamente con los elementos, instalaciones y personal para 
realizarlos, lo que deberá justificarse a través del dictamen que para tal efecto emita la 
Secretaría del Ramo o el ayuntamiento; 
II. 
No existan estudios o proyectos que satisfagan sus requerimientos. Lo verificarán en sus archivos 
y en los de las dependencias y entidades responsables, normativa o ejecutivamente, de la 
materia a que se refiera el estudio o proyecto y, en su caso, en el Registro de Obras Públicas del 
Estado, a cargo de la Secretaría del Ramo; 
III. 
Si existe estudio o proyecto que cumpla con las necesidades, procederá sólo de ser necesario la 
adecuación, actualización o complemento; 
Artículo 96.-Las dependencias, entidades y ayuntamientos determinarán el procedimiento de 
adjudicación: licitación pública, invitación restringida o adjudicación directa según el monto del 
presupuesto base del servicio; y seguirán los pasos que señala el Libro y este Reglamento para cada 
uno de ellos. 

Artículo 97.-Las propuestas de servicios, atendiendo a sus características, complejidad y magnitud, 
podrán contener: 

I. 
Copia del recibo de compra u obtención de las bases; 
II. 
Currículum de los profesionales al servicio del licitante, identificando a los que se encargarán 
de la ejecución de los trabajos, los que deben tener experiencia en trabajos similares; 
III. 
Listado de los servicios que haya realizado o esté ejecutando a la fecha del proceso de 
adjudicación y que sean similares con los licitados, anotando el nombre del contratante, la 
descripción de los servicios, los importes ejercidos y por ejercer y las fechas previstas de su 
terminación; 
IV. 
Organigrama propuesto para el desarrollo de los servicios; relación del personal con su 
especialidad, categoría y número; y las horas-hombre por semana o mes; 
V. 
Programa de ejecución general y de erogaciones de los servicios, con el porcentaje de avance en 
la ejecución de los trabajos o en la entrega del producto esperado; 
VI. 
Programas cuantificados y de erogaciones, por partidas o actividades de suministro o 
utilización mensual, para los siguientes rubros: 
a. 
Del personal para realizar los servicios, indicando la especialidad, número requerido, así 
como las horas-hombre necesarias y sus importes; 
b. 
De la maquinaria o equipo para proporcionar el servicio, con sus características, número 
de unidades y total de horas efectivas de utilización y sus importes. 
VII. 
Relación de los equipos científicos, informáticos e instalaciones especiales y sus características; 
REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO 


. 
Metodología de trabajo propuesta: sistemas, tecnologías, procedimientos por utilizar, 
alternativas por analizar, profundidad del estudio y forma de presentación de los resultados, 
según el caso; 
IX. 
Manifestación escrita de conocer los términos de referencia y las especificaciones generales y 
particulares del servicio y la conformidad de ajustarse a ellos; 
X. 
En los servicios que consideren precios unitarios: el catálogo de conceptos, su descripción, 
unidades de medida, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes 
parciales y totales de la propuesta; 
XI. 
En los servicios a base de precio alzado, la red de actividades, cédula de avances y de pagos 
programados y cuantificados por periodo, por actividades a ejecutar y programa de ejecución 
general de los trabajos; 
XII. 
Presupuesto total de los servicios, según el tipo de contrato; y 
XIII. 
Los demás documentos requeridos por el convocante en las bases. 
Artículo 98.-Para realizar la evaluación de las propuestas que presenten los licitantes, el convocante 
deberá considerar, además de los criterios establecidos en el Libro y este Reglamento, las 
características técnicas; especialidades, grado de complejidad y magnitud de los trabajos; 
metodología; transferencia de conocimientos o tecnología; plazos y programas de ejecución 
propuestos; y la formación y experiencia del personal clave asignado directamente a la ejecución de 
los servicios, los que deberán definirse en las bases de licitación, sobre todo si se considera la 
utilización de puntos y porcentajes. 

Artículo 99.-A los procedimientos de contratación y ejecución de los servicios les serán aplicables, 
en lo procedente, las disposiciones establecidas para la obra pública en el Libro y este Reglamento. 

Artículo 100.-Cuando se justifique, el convocante podrá contratar servicios de asesoría y 
consultoría para la evaluación y seguimiento de los proyectos, con sujeción a las disposiciones 
previstas en el Libro y este Reglamento. 

Artículo 101.-Cuando se utilicen mecanismos de puntos y porcentajes en la evaluación de las 
propuestas, el convocante deberá considerar en las bases de licitación e invitación lo siguiente: 

I. 
La definición de los rubros técnicos y económicos que se utilizarán para evaluar las propuestas; 
II. 
La asignación de valores numéricos o porcentajes a cada uno de los rubros definidos en una 
escala de 1 a 100; 
III. 
La determinación de los rubros indispensables sin los cuales las propuestas no podrán 
considerarse como solventes; y de aquellos que, para el convocante, impliquen valor agregado a 
la propuesta; 
IV. 
El porcentaje o puntaje mínimo para aceptar como solvente una propuesta; 
V. 
La definición de los criterios complementarios de evaluación. 
Artículo 102.-Atendiendo a las características, magnitud y complejidad de cada servicio, el 
convocante deberá considerar en la evaluación de la propuesta los rubros siguientes: 

REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO 


. 
Experiencia y capacidad: 
a. 
Grado académico de formación profesional del personal encargado directamente de los 
trabajos; puestos ocupados, tiempo de experiencia y antigüedad con el licitante; 
b. 
Capacidad y organización para desarrollar los trabajos y terminarlos satisfactoriamente, 
experiencia en el desarrollo de servicios similares, disponibilidad de personal y equipo de 
apoyo y acceso a recursos de soporte; 
c. 
Conocimiento de la región y de las condiciones ambientales, culturales, económicas y 
sociales que rigen en el lugar donde se llevarán a cabo los trabajos, y 
d. 
Experiencia y capacidad del personal clave que será asignado a la ejecución de los 
trabajos. 
A estos subrubros deberá asignárseles un valor en puntos o porcentajes, cuya suma 
integraría el valor total del rubro del cual forman parte. 

II. 
Factibilidad legal, técnica y económica de la propuesta; 
III. 
Metodología y plan de trabajo; 
IV. 
Uso o transferencia de conocimientos o tecnología; 
V. 
Inclusión preferente de personal nacional en la ejecución de los trabajos; 
VI. 
En su caso, el plazo de ejecución de los trabajos; 
VII. 
Importe de la propuesta. 
Artículo 103.-Tratándose de asesorías y consultorías, las dependencias y entidades deberán otorgar 
una calificación de mayor valor a la experiencia y capacidad técnica del licitante, respecto de los otros 
rubros calificados. 

TÍTULO QUINTO 
De la Contratación de la Obra Pública 


Capítulo Primero 
De la Contratación y Pago 


Sección Primera 
Del Contrato y las Garantías. 


Artículo 104.-Los contratos de obra pública y servicios contendrán, como mínimo: 

I. 
La autorización presupuestal para cubrir el compromiso derivado del contrato y sus anexos; 
II. 
La indicación del procedimiento conforme al cual se adjudicó el contrato; 
III. 
La descripción pormenorizada de los trabajos que se deban ejecutar, debiendo acompañar los 
proyectos, planos, especificaciones, programas y presupuestos como parte integrante del 
contrato en el caso de las obras; tratándose de servicios, los términos de referencia; 
IV. 
El precio a pagar por los trabajos objeto del contrato. En el caso de contratos mixtos, la parte y 
el monto que se cubrirá sobre la base de precios unitarios y la correspondiente a precio alzado; 
REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO 


. 
El plazo de ejecución de los trabajos determinado en días naturales, indicando la fecha de inicio 
y término de los mismos, así como el plazo para la recepción física de los trabajos y la 
elaboración del finiquito, los cuales deben ser establecidos de acuerdo con las características, 
complejidad y magnitud de los trabajos; 
VI. 
Porcentajes, número y fechas de las exhibiciones y amortización de los anticipos que se 
otorguen; 
VII. 
Forma y términos de garantizar la correcta inversión de los anticipos y el cumplimiento del 
contrato; 
VIII. 
Plazos, forma y lugar de pago de las estimaciones de trabajos ejecutados y, cuando 
corresponda, de los ajustes de costos; 
IX. 
Penas convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos por causas imputables a los 
contratistas, determinadas únicamente en función del incumplimiento al programa convenido, 
las que en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de 
cumplimiento. El contratante deberá establecer los términos, forma y porcentajes para aplicar 
las penas convencionales; 
X. 
Términos en que el contratista, en su caso, reintegrará las cantidades que hubiere recibido en 
exceso por la contratación o durante la ejecución de los trabajos, para lo cual se utilizará el 
procedimiento que se establezca; 
XI. 
Procedimiento de ajuste de costos que deberá ser el determinado desde las bases de la licitación 
por el convocante, el cual deberá regir durante la vigencia del contrato; 
XII. 
Causales y procedimiento mediante los cuales el contratante podrá dar por rescindido el 
contrato en los términos de este Reglamento; 
XIII. 
Los procedimientos mediante los cuales las partes resolverán, entre sí, las discrepancias 
futuras y previsibles sobre problemas específicos de carácter técnico y administrativo; 
XIV. 
Señalamiento del domicilio en el Estado para oír y recibir notificaciones; y 
XV. 
Manifestación de renuncia expresa al fuero que les pudiera corresponder en función de su 
domicilio presente o futuro en el caso de que no se encuentre en el Estado de México. 
El contrato deberá firmarse dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación del fallo. Se 
deberá entregar al contratista una copia del contrato firmado. 

Para los efectos del Libro y este Reglamento, el contrato, sus anexos y la bitácora son los 
instrumentos que establecen los derechos y obligaciones de las partes. 

El contratante enviará a la Secretaría del Ramo y a la Contraloría un informe de los contratos 
formalizados por excepción a la licitación pública durante el mes inmediato anterior, dentro de los 
cinco primeros días hábiles de cada mes. De la misma manera, lo harán los ayuntamientos que en 
esas modalidades contraten obra pública o servicios con cargo total o parcial a los recursos estatales. 

Artículo 105.-Cuando la propuesta ganadora de la licitación haya sido presentada por varias 
personas, el contrato deberá ser firmado de manera conjunta y solidaria por el representante de cada 
una de ellas, identificando con precisión la parte de la obra que ejecutará cada una o la participación 

REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO 




Artículo 106.-Cuando el contrato no fuera firmado por el licitante ganador, el contratante podrá 
adjudicar el contrato al licitante que haya presentado la propuesta solvente más cercana a la 
ganadora y, sucesivamente, a las demás proposiciones; en todo caso, la diferencia de precio no 
deberá ser superior al diez por ciento respecto de la propuesta ganadora. 

Artículo 107.-Cuando el contrato no fuera firmado por el contratante, el pago de los gastos no 
recuperables deberá limitarse al pago de los conceptos previstos en el artículo 67 de este Reglamento. 

Artículo 108.-Los contratistas serán los únicos responsables de las obligaciones que adquieran con 
las personas que subcontraten para la realización de las obras o servicios. Los subcontratistas no 
tendrán ninguna acción o derecho que hacer valer en contra del contratante. 

Artículo 109.-El contratista que disponga ceder a favor de alguna persona sus derechos de cobro, 
deberá solicitar por escrito el consentimiento del contratante, el que resolverá lo procedente en un 
término de quince días naturales contados a partir de la presentación de la solicitud. 

Artículo 110.-Si debido a la cesión de derechos de cobro solicitada por el contratista, se origina un 
retraso en el pago, no procederá pago alguno. 

Artículo 111.-Las penas convencionales procederán por causas imputables al contratista; se 
aplicarán por atrasos en las fechas establecidas en los programas de ejecución, de suministro o de 
utilización de los insumos las que se considerarán retenciones así como en la fecha de terminación 
de los trabajos pactada en el contrato, la que será pena definitiva. Lo anterior, sin perjuicio de que el 
contratante opte por la rescisión del contrato. 

Artículo 112.-La determinación del atraso se efectuará con base en las fechas parciales o de 
terminación, previstas en el programa convenido. 

Las retenciones serán determinadas en función de la parte de los trabajos que no se hayan ejecutado 

o proporcionado oportunamente junto con sus respectivos montos contractuales, considerando los 
ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado. Las retenciones se aplicarán a la 
estimación en proceso en la fecha que se determine el atraso, misma que el contratista podrá 
recuperar en las siguientes estimaciones, si elimina los periodos de atraso respecto de los programas 
de ejecución, de suministro o de utilización de los insumos. 
Las retenciones tendrán el carácter de definitivas si, a la fecha pactada de terminación, los trabajos 
no se han concluido. 

Articulo 113.-Cuando haya incumplimiento de la fecha de terminación de los trabajos, se aplicará 
una pena definitiva hasta por el monto de la garantía de cumplimiento, incluidas en su caso las 
retenciones definitivas. 
El contratante deberá establecer las penas convencionales en los contratos, atendiendo a las 
características, complejidad y magnitud de los trabajos, grados de avance, posibilidad de recepción 
parcial de los mismos y tipo de contrato. 

Artículo 114.-Por excepción, el titular de la dependencia, entidad o presidente municipal que 
contrata podrá autorizar, bajo su responsabilidad, los casos en que proceda exceptuar a los licitantes 

o contratistas de la presentación de garantías de cumplimiento del contrato y de defectos y vicios 
ocultos, cuando: 
REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO 


. 
El importe del contrato no sea mayor a diez veces el salario mínimo general diario elevado al 
mes; 
II. 
Se trate de trabajos que requieran principalmente de mano de obra campesina o urbana 
marginada y se contrate directamente con los habitantes de la región; o 
III. 
Se trate de servicios prestados por una persona física, siempre que éstos sean desarrollados por 
ella misma. Esta situación deberá establecerse en las bases del procedimiento de adjudicación. 
Artículo 115.-La garantía de cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, no podrá ser 
menor al diez por ciento del importe total autorizado al contrato en cada ejercicio. 

En el primer ejercicio el contratista deberá entregar al contratante esta garantía, dentro del plazo de 
cinco días hábiles siguientes a la fecha de la firma del contrato. Para ejercicios subsecuentes, la 
garantía deberá ser entregada dentro de igual plazo, contado a partir de la fecha en que el monto de 
la inversión autorizada se notifique por escrito al contratista. 

Artículo 116.-Cuando los trabajos se realicen en más de un ejercicio presupuestal, la garantía de 
cumplimiento deberá sustituirse en el o los siguientes ejercicios por otra u otras iguales al monto de 
los trabajos autorizados al contrato para el ejercicio de que se trate, actualizando dichos montos de 
acuerdo con los ajustes de costos autorizados y las modificaciones contractuales. 

A solicitud del contratista, el contratante podrá permitir que no se sustituya la garantía otorgada en 
el primer ejercicio, siempre que ésta continúe vigente y su importe mantenga la misma proporción del 
primer ejercicio en valores actualizados respecto de los trabajos faltantes por ejecutar en los 
ejercicios subsiguientes. 

Artículo 117.-La garantía de cumplimiento otorgada en el primer ejercicio presupuestal o la 
garantía otorgada en el último ejercicio de ejecución de los trabajos, o ambas en el caso de no haber 
sustituido la primera, se liberará una vez que haya sido constituida la garantía por los defectos y 
vicios ocultos y entregada al contratante. 

Artículo 118.-Cuando los trabajos se realicen en más de un ejercicio presupuestal, las garantías de 
los anticipos deberán ser entregadas por el contratista: para el primer ejercicio, dentro del plazo de 
cinco días hábiles, contados a partir de la fecha de la firma del contrato; para los ejercicios 
subsiguientes, dentro de igual plazo, contado a partir de la fecha en que el contratante notifique al 
contratista, por escrito, el monto del anticipo que se otorgará, conforme a la inversión autorizada al 
contrato para el ejercicio de que se trate. 

Estas garantías se liberarán sólo cuando se hayan amortizado totalmente los anticipos otorgados. 

Artículo 119.-Cuando se realicen convenios de modificación al plazo o monto de los contratos, la 
modificación a las garantías deberá entregarse al contratante dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la firma de los convenios. 

Artículo 120.-La garantía por defectos y vicios ocultos se liberará una vez transcurridos doce meses, 
contados a partir de la fecha del acta de entrega recepción de los trabajos, siempre que ésta no se 
haya firmado condicionada y que durante ese periodo no haya surgido una responsabilidad a cargo 
del contratista. 

Artículo 121.-Cuando surgieran defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del plazo que cubre 
la garantía, el contratante deberá comunicarlo por escrito al contratista para que éste efectúe las 
correcciones o reposiciones correspondientes dentro de un plazo máximo de treinta días naturales. 

REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO 




Artículo 122.-Si la garantía por defectos y vicios ocultos de los trabajos y por cualquier otra 
responsabilidad fue constituida mediante fianza, su liberación se sujetará a lo previsto en la póliza de 
garantía que se otorgue en los términos de este Reglamento. 

Artículo 123.-El contratante podrá elegir el tipo de garantía que más se ajuste a sus necesidades y 
le permita tener la mayor certeza de que las obligaciones del contratista estén debidamente 
respaldadas, debiendo considerar en todos los casos las características, magnitud y complejidad de 
los trabajos a realizar. 

Es responsabilidad del contratante que las garantías de los contratos y sus modificaciones estén 
vigentes. 

Artículo 124.-Cuando la forma de garantía sea mediante fianza, se observará lo establecido en la 
Ley Federal de Instituciones de Fianzas y lo siguiente: 

I. 
La póliza de garantía deberá prever mínimo las siguientes declaraciones: 
a. 
Que la fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato. 
b. 
Que, para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación escrita del 
contratante. 
c. 
Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o 
juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad 
competente; y 
d. 
Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución 
previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las fianzas, 
aun para el caso de que procediera el cobro de intereses con motivo del pago 
extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida. 
II. 
En la formalización de convenios de ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, el 
contratista deberá entregar la modificación de la fianza; 
III. 
Cuando, al realizarse el finiquito, resulten saldos a cargo del contratista y éste pague la 
totalidad en forma incondicional, el contratante liberará la fianza de cumplimiento subsistiendo 
la fianza por defectos y vicios ocultos; y 
IV. 
Cuando se requiera hacer efectivas las fianzas, el contratante deberá remitir a la Secretaría de 
Finanzas la solicitud donde se precise la información necesaria para identificar la obligación o 
crédito que se garantiza, debiendo acompañar los documentos que soporten y justifiquen el 
cobro. 
Cuando el Gobierno del Estado suscriba convenios con instituciones de fianzas, éstos se atenderán 
en lo que no se contraponga a lo establecido en el Libro y este Reglamento. 

Sección Segunda 
Del Contrato Sobre la Base de Precios Unitarios 


REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO 




El precio unitario estará compuesto por los costos directos del concepto de trabajo, los costos 
indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad del contratista y los cargos adicionales. 

Artículo 126.-Los precios unitarios que formen parte de un procedimiento de licitación, de un 
contrato o de un convenio, incluidos los precios extraordinarios para la ejecución de obras o 
servicios, deberán analizarse, calcularse e integrarse, de acuerdo con los criterios establecidos en este 
Reglamento. 

Los costos y cargos mencionados en este capítulo tienen por objeto satisfacer el total de los recursos 
requeridos para realizar cada concepto de trabajo en la forma más amplia posible. 

Artículo 127.-La integración y cálculo de los precios unitarios para definir el valor de un concepto 
de trabajo determinado deberá ser congruente con los procedimientos constructivos, con los 
programas de trabajo, de suministro de materiales, de personal y utilización de maquinaria y equipo 
de construcción, atendiendo las especificaciones generales y particulares de construcción y normas 
de calidad que determine el contratante; y considerando los costos de los materiales, recursos 
humanos y demás insumos necesarios en el momento y en el lugar donde se llevarán a cabo los 
trabajos, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado. 

Artículo 128.-Los precios unitarios de los conceptos de trabajo deberán expresarse en moneda 
nacional, excepto en procedimientos de adjudicación de carácter internacional; en cuyo caso, el 
contratante podrá cotizar y contratar, previa justificación, en moneda extranjera y su equivalente en 
moneda nacional. Las unidades de medida de los conceptos de trabajo corresponderán al Sistema 
General de Unidades de Medida. Cuando, por las características de los trabajos y a juicio del 
contratante se requiera, se podrán emplear otras unidades de medida de uso internacional. 

Artículo 129.-El catálogo de conceptos de los trabajos podrá contener solamente los precios 
unitarios siguientes: 

I. 
Precios unitarios originales: los establecidos en el catálogo de conceptos del contrato y que 
sirvieron de base para la adjudicación, y 
II. 
Precios unitarios por cantidades adicionales o por conceptos no previstos en el catálogo original 
del contrato. 
Artículo 130.-El costo directo por materiales es el de adquisición o producción de todos los 
materiales indispensables para la ejecución del concepto de trabajo, cumpliendo con las normas de 
calidad y las especificaciones generales y particulares de construcción solicitadas por el contratante. 

Los materiales que se utilicen en la ejecución de una obra podrán ser permanentes o temporales; los 
primeros son aquellos que se incorporan y forman parte de la obra; los segundos, los que se utilizan 
de manera auxiliar y no pasan a formar parte de la obra. Para este último caso, se determinará el 
costo en proporción al porcentaje de vida útil del material empleado. 

El costo unitario por concepto de materiales se obtendrá de la expresión: 
M= Cb* Cm 
Donde: 

REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO 


” 
El costo por materiales. 

"Cb" 
El costo básico unitario vigente de mercado, que cumpla con las normas de calidad 
especificadas para el concepto de trabajo y sea el más económico por unidad de 
material y puesta en el sitio de los trabajos. El costo básico unitario del material se 
integrará sumando, al precio de adquisición en el mercado, los costos de acarreos, 
maniobras, almacenajes y mermas aceptables durante su manejo. Cuando se usen 
materiales producidos en la obra, el costo básico unitario será el de producción en 
sitio. 

"Cm" 
El consumo de materiales por concepto de trabajo expresado en unidad de medida. 
Para materiales permanentes, "Cm" se determinará con la cantidad que deba 
utilizarse según el proyecto, las normas de calidad y especificaciones generales y 
particulares de construcción, más los desperdicios mínimos que la experiencia 
indique. Para materiales auxiliares, "Cm" se determinará considerando las 
cantidades que deban utilizarse y su deterioro según el programa de ejecución, el 
procedimiento constructivo y la vida útil del material de que se trate, más los 
desperdicios mínimos que la experiencia indique. 

Cuando la descripción del concepto de precio unitario establezca una marca de referencia, deberá 
incluirse la posibilidad de presentar productos de otra marca que cumplan con las mismas 
especificaciones técnicas: de calidad, duración, garantía y servicio, que las establecidas por la marca 
de referencia. 

Artículo 131.-El costo directo por mano de obra se compone de las erogaciones que efectúe el 
contratista por el pago de salarios integrados al personal que interviene directamente en la ejecución 
del concepto de trabajo de que se trate, incluyendo hasta la categoría de cabo o jefe de una cuadrilla 
de trabajadores. 

Dentro de este costo, no se considerarán las percepciones del personal de: dirección, administración, 
control, supervisión y vigilancia, porque corresponden a los costos indirectos. 

El costo de mano de obra se obtendrá de la expresión siguiente: 

Si 
Mo = ------------R 
Donde: 


“Mo” 
Representa el costo por mano de obra. 

“Si” 
Representa el salario integrado del personal que interviene directamente en la 
ejecución de cada concepto de trabajo por jornada de ocho horas. Incluirá todas 
las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, 
Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los 
Contratos Colectivos de Trabajo en vigor. 

Para la obtención de este rubro, se deben considerar los salarios base “Sb” de las 
diferentes categorías y especialidades propuestas por el licitante o contratista de 
acuerdo a la zona o región donde se ejecuten los trabajos, los que deberán 

afectarse con el factor de salario integrado “Fsi”, de acuerdo con la siguiente 

expresión: Si = Sb * Fsi 

REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO 


" 
Representa el rendimiento, es decir, la cantidad de trabajo que desarrolla el 
personal que interviene directamente en la ejecución del concepto de trabajo, por 
jornada de ocho horas. 

Para realizar la determinación del rendimiento, se deberá considerar en todo 
momento el tipo de trabajo a desarrollar y las condiciones ambientales, 
topográficas y, en general, aquéllas que predominen en la zona o región donde se 
ejecuten. 

Artículo 132.-El factor de salario integrado “Fsi” es el resultado de dividir el total de los días 
pagados en un periodo anual, considerado éste de enero a diciembre, dividido entre los días 
laborados durante el mismo periodo, de acuerdo con: 

Tp Tp 
Fsi = Po ( --------) + --------
Tl Tl 
Donde: 


Fsi= 
El factor de salario integrado. 

Po= 
El porcentaje del salario base que representa, en fracción decimal, las obligaciones 
obrero-patronales derivadas de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 

Tp = 
El total de días pagados durante el periodo anual. 

Tl = 
El total de días laborados durante el periodo anual. 

Para calcular el factor de salario integrado, se deberán incluir los días comprendidos dentro del 
periodo anual referido y que, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y los Contratos Colectivos, 
sean días de pago obligatorio, aunque no sean laborables. 

El factor de salario integrado deberá incluir las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, 
de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores y de los Contratos Colectivos de Trabajo en vigor. 

El factor de salario integrado permanecerá fijo hasta la terminación de los trabajos contratados, 
incluidos los convenios que se celebren. Para el ajuste de costos que corresponda, se deberán 
considerar los ajustes a las prestaciones de la Ley del Seguro Social. 

Artículo 133.-En la conformación del factor de salario integrado no deberán incluirse los conceptos 
siguientes: 

I. 
Los que se refieren a transportación, instalaciones y servicios de comedor, campamentos, 
instalaciones deportivas y de recreación, así como los que sean para fines sociales de carácter 
sindical; 
REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO 


. 
Instrumentos de trabajo, tales como herramientas, ropa, cascos, zapatos, guantes y otros 
similares; 
III. 
La alimentación y la habitación que se proporcione a los trabajadores; 
IV. 
Cualquier otro cargo en especie o en dinero, tales como: despensas, premios por asistencia y 
puntualidad; 
V. 
Los viáticos y pasajes del personal especializado que, por requerimientos de los trabajos a 
ejecutar, deba trasladarse fuera de su lugar habitual de trabajo, 
VI. 
Las cantidades aportadas para constituir fondos de pensiones establecidos por el patrón o 
derivados de contratación colectiva. 
Cuando los conceptos anteriores sean procedentes, su importe deberá ser considerado en el análisis 
de los costos indirectos de campo. 

Artículo 134.-El costo directo por maquinaria o equipo de construcción resulta de las erogaciones 
que realice el contratista por el uso de las máquinas o equipos apropiados para la ejecución del 
concepto de trabajo, de acuerdo al programa de ejecución y conforme a lo establecido en las normas 
de calidad y las especificaciones generales y particulares que el contratante determine. 

El costo directo por maquinaria o equipo de construcción resulta de dividir el importe del costo 
horario de la hora efectiva de trabajo entre el rendimiento de dicha maquinaria o equipo, en la misma 
unidad de tiempo. 

El costo directo por maquinaria o equipo de construcción, se obtiene de la expresión: 
Chm 
ME = -------------
Rhm 

Donde: 

“ME” 
El costo horario por maquinaria o equipo de construcción. 

"Chm" El costo horario directo por hora efectiva de trabajo de la maquinaria o equipo de 
construcción nuevos. Para la determinación de este costo horario, será necesario 
que la operación y uso de dicho equipo corresponda con sus características de 
capacidad y especialidad para desarrollar el concepto de trabajo de que se trate. 
Este costo se integra con costos fijos, consumos y salarios de operación, calculados 
por hora efectiva de trabajo. 

"Rhm" El rendimiento por hora de la máquina o equipo nuevo. Es la cantidad de unidades 
de trabajo que la máquina o equipo nuevos ejecuta por hora efectiva de operación, 
como lo determinan los manuales de los fabricantes, considerando las 
características específicas del trabajo a ejecutar y las condiciones ambientales de 
la zona. 

Artículo 135.-Los costos fijos corresponden a la depreciación, inversión, seguros y mantenimiento 
de la maquinaria o equipo. 

REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO 




Cuando proceda, al calcular la depreciación de la maquinaria o equipo de construcción deberá 
deducirse el costo de las llantas y el costo de las piezas especiales del valor de los mismos. 

Se obtendrá con la siguiente expresión: 

Vm – 
Vr 
D = -------------------
Vu 

Donde: 
“D” 
El costo horario por depreciación de la maquinaria o equipo de construcción. 

"Vm" 
El valor de la máquina o equipo nuevos a la fecha de presentación y apertura de la 
propuesta, descontando en su caso, el costo de las llantas y de los equipamientos, 
accesorios o piezas especiales. 

"Vr" 
Representa el valor de rescate de la máquina o equipo por su venta, al término de 
su vida útil. 

"Vu" 
La vida útil de la máquina o equipo estimada por el contratista, atendiendo las 
especificaciones del fabricante y expresada en horas efectivas de trabajo; es decir, 
el tiempo en que puede operar y producir trabajo en forma eficiente dándosele el 
mantenimiento adecuado. 

Artículo 137.-El costo por inversión son los intereses del capital invertido en la maquinaria o equipo 
de construcción. 

Este costo se obtiene de la siguiente expresión: 

(Vm + Vr) i 
Im= --------------------2Hea 


Donde: 

“Im” 
Representa el costo horario de la inversión de la maquinaria o equipo de 
construcción nuevo. 

"Vm" y "Vr" Representan los mismos conceptos y valores enunciados en el artículo anterior de 
este Reglamento. 

"Hea" 
Representa el número de horas efectivas que la máquina o el equipo trabaja 
durante el año. 

"i" 
Representa la tasa de interés anual expresada en fracción decimal. 

Para el análisis de los costos horarios, los contratistas deberán proponer la tasa de interés "i" referida 
a un indicador económico específico. 

REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO 




Artículo 138.-El costo por seguros es el que cubre los riesgos a que está sujeta la maquinaria o 
equipo de construcción por siniestros que sufra. Éste costo forma parte del costo horario, sin 
importar si la maquinaria o equipo está asegurada por una compañía o si la empresa hace frente a 
los riesgos de uso con sus propios recursos. 

Este costo se obtiene de la siguiente expresión: 

( Vm + Vr ) s 
Sm = -----------------------2 
Hea 

Donde: 

“Sm” 
Representa el costo horario por seguros de la maquinaria o equipo de 
construcción. 

"Vm" y "Vr" Representan los mismos conceptos y valores enunciados para la obtención del costo 
por depreciación citados en el artículo 136 de esté ordenamiento. 

"s" 
Representa la prima anual promedio de seguros, fijada como porcentaje del valor 
de la máquina o equipo y expresada en fracción decimal. 

"Hea" 
Representa el número de horas efectivas que la máquina o el equipo trabaja 
durante el año. 

Para el análisis del costo horario, los contratistas considerarán la prima anual promedio del seguro, 
la que deberá estar referida a un indicador específico del mercado de seguros. 

Artículo 139.-El costo por mantenimiento mayor o menor resulta de los gastos para conservar en 
buenas condiciones de trabajo la maquinaria o equipo de construcción durante toda su vida útil. Se 
entenderá por: 

I. 
Costo de mantenimiento mayor: el pago de las reparaciones de la maquinaria o equipo de 
construcción, con personal especializado y que requiera trasladarlos fuera de los frentes de 
trabajo. Este costo incluye la mano de obra, repuestos y renovaciones de partes de la 
maquinaria o equipo de construcción, así como otros materiales que sean necesarios, y 
II. 
Costo de mantenimiento menor: los pagos por ajustes rutinarios, reparaciones y cambios de 
repuestos de la maquinaria o equipo de construcción que se efectúan en las propias obras; así 
como los cambios de líquidos para mandos hidráulicos, de transmisión, filtros, grasas y estopa. 
Incluye el personal y equipo auxiliar que realiza estas operaciones de mantenimiento y los 
repuestos. 
Este costo se obtiene de la siguiente expresión: 

Mn=Ko*D 

Donde: 

REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO 


” 
Representa el costo horario por mantenimiento mayor y menor de la maquinaria o 
equipo de construcción. 

“Ko” 
Es un coeficiente que considera tanto el mantenimiento mayor como el menor. Este 
coeficiente varía según el tipo de máquina o equipo y las características del trabajo 
y se fija con base en la experiencia estadística. 

“D” 
La depreciación de la máquina o equipo, calculada de acuerdo con lo expuesto en 

este Reglamento. 
Artículo 140.-Los costos por consumos resultan del pago de combustibles o de otras fuentes de 
energía y, en su caso, lubricantes y llantas. 

Artículo 141.-El costo por combustibles resulta de todas las erogaciones por consumos de gasolina 
y diesel para el funcionamiento de los motores de combustión interna de la maquinaria o equipo de 
construcción. 

Este costo se obtiene de la siguiente expresión: 
Co= Gh * Pc 

Donde: 
"Co" El costo horario del combustible por hora efectiva de trabajo. 
“Gh” 
La cantidad de combustible utilizado por hora efectiva de trabajo. Este coeficiente 

se obtiene en función de la potencia nominal del motor, de un factor de operación 
de la máquina o equipo y de un coeficiente determinado por la experiencia del 
contratista, el cual varía de acuerdo con el combustible que se use. 

"Pc" El precio del combustible puesto en la máquina o equipo. 
Artículo 142.-El costo por otras fuentes de energía es el derivado por los consumos de energía 

eléctrica o de otros energéticos distintos a los señalados en el artículo anterior. La determinación de 
este costo requerirá en cada caso de un estudio especial. 
Artículo 143.-El costo por lubricantes resulta por el consumo y los cambios periódicos de aceites 

lubricantes de los motores. 
Este costo se obtiene de la siguiente expresión: 
Lb= ( Ah + Ga ) Pa 

Donde: 
“Lb” 
El costo horario por consumo de lubricantes. 
"Ah" La cantidad de aceites lubricantes consumidos por hora efectiva de trabajo, de 

acuerdo con las condiciones medias de operación. 
"Ga" El consumo entre cambios sucesivos de lubricantes en las máquinas o equipos 
determinado por la capacidad del recipiente dentro de la máquina o equipo y el 
número programado de cambios sucesivos de aceites. 

REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO 




Artículo 144.-El costo por llantas se refiere al desgaste de éstas durante la operación de la 
maquinaria o equipo de construcción. 

Este costo se obtiene de la siguiente expresión: 

Pll 
Ll = ------------
Vll 
Donde: 


“Ll” 
El costo horario por el consumo de las llantas de la máquina o equipo. 

"Pll" 
El valor de las llantas nuevas, de acuerdo con las características indicadas por el 
fabricante de la máquina. 

"Vll" 
Las horas de vida útil de las llantas, tomando en cuenta las condiciones de trabajo. 
Se determinarán de acuerdo con tablas de estimaciones de la vida de los 
neumáticos; sustentadas en las experiencias estadísticas de los fabricantes; 
considerando, entre otros, los factores siguientes: presiones de inflado, velocidad 
máxima de trabajo; condiciones relativas del camino que transite: pendientes, 
curvas, superficie de rodamiento, posición de la máquina; las cargas que soporten; 
el clima en que operen; y el mantenimiento. 

Artículo 145.-El costo por piezas especiales corresponde al desgaste de éstas durante la operación 
de la maquinaria o equipo de construcción. 

Este costo se obtiene de la siguiente expresión: 

Pa 
Ae = --------------Va 
Donde: 


“Ae” 
El costo horario por las piezas especiales. 

"Pa" 
El valor de las piezas especiales nuevas. 

“Va” 
Las horas de vida útil de las piezas especiales, tomando en cuenta las condiciones 
de trabajo. 

Artículo 146.-El costo por salarios de operación es el pago del o los salarios del personal encargado 
de la operación de la maquinaria o equipo de construcción por hora efectiva de trabajo. 

Este costo se obtiene de la expresión: 

Si 
Po = -----------
Ht 
Donde: 


“Po” 
El costo horario por la operación de la maquinaria o equipo de construcción. 

REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO 


” 
Los mismos conceptos enunciados para la obtención del costo directo por 
mano de obra valorizados por turno del personal para operar la máquina o 
equipo establecidos en el artículo 131 de este Reglamento. 

"Ht" Las horas efectivas de trabajo de la maquinaria o equipo de construcción 

dentro del turno. 
Artículo 147.-El costo por herramientas de mano corresponde al desgaste de éstas en la ejecución 
del concepto de trabajo. 

Este costo se obtiene de la expresión: 
Hm = Kh * Mo 

Donde: 
“Hm” El costo por herramientas de mano. 
“Kh” Un coeficiente cuyo valor se fijará en función del tipo de trabajo y de la 

herramienta requerida para su ejecución. 
"Mo" El costo unitario por concepto de mano de obra calculado de acuerdo con lo 
establecido en el presente Reglamento en el artículo 131. 
Artículo 148.-El costo por máquinas-herramientas se analizará en la misma forma que el costo 

directo por maquinaria o equipo de construcción, señalado en el artículo 134 del presente 
Reglamento. 
Artículo 149.-El costo directo por equipo de seguridad corresponde al equipo de protección física del 

trabajador para ejecutar el concepto de trabajo. 
Este costo se obtiene de la expresión: 
Es = Ks * Mo 

Donde: 
“Es” El costo por equipo de seguridad. 
"Ks” Un coeficiente cuyo valor se fija en función del tipo de trabajo y del equipo 

requerido para la seguridad del trabajador. 
"Mo" El costo unitario por concepto de mano de obra calculado de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 131 de este Reglamento. 

Artículo 150.-Costo por maquinaria o equipo de construcción en espera y en reserva corresponde a 
erogaciones por situaciones no previstas en el contrato. 
Para el análisis, cálculo e integración de este costo, se considerará: 


I. 
Maquinaria y equipo de construcción en espera. Cuando por situaciones no previstas la 
maquinaria y equipo debe permanecer inactivo en espera de un evento para entrar en 
operación. Debe considerar el costo del operador; 
REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO 


. 
Maquinaria y equipo de construcción en reserva. Es el que está inactivo por orden expresa 
del contratante para enfrentar eventualidades tales como situaciones de seguridad, 
urgencia o emergencia. Será procedente cuando: 
a. 
Sea indispensable para atender la eventualidad debiendo existir la justificación técnica, y 
b. 
Sean los apropiados en cuanto a capacidad, potencia y otras características para el 
proceso constructivo. 
El costo horario de las máquinas o equipos en espera y en reserva deberá corresponder a las 
condiciones a que se sujeten; y los costos fijos y por consumos ser menores a los calculados por hora 
efectiva en operación. 

En el caso de que el procedimiento constructivo de los trabajos, requiera de maquinaria o equipo de 
construcción en espera, las dependencias, entidades y ayuntamientos deberán establecerlo desde las 
bases para su reconocimiento en el contrato. 

Artículo 151.-El costo indirecto corresponde a los gastos necesarios para la ejecución de los 
trabajos que realiza el contratista en sus oficinas centrales y en el lugar de la obra. Comprende, entre 
otros: los gastos de administración, organización, dirección técnica, vigilancia, supervisión, 
construcción de instalaciones generales para realizar conceptos de trabajo, transporte de maquinaria 

o equipo de construcción, imprevistos y, en su caso, prestaciones laborales y sociales 
correspondientes al personal directivo y administrativo. 
El costo indirecto de las oficinas centrales del contratista incluirá únicamente los gastos para dar el 
apoyo técnico y administrativo necesarios a la superintendencia de obra. 

El costo indirecto de oficinas de campo incluirá los gastos de la superintendencia de obra. 

Artículo 152.-Los gastos que se podrán integrar al costo indirecto, que pueden aplicarse a la 
administración de las oficinas centrales, o de campo, son los siguientes: 

I. 
Gasto de personal: 
Honorarios y sueldos: 

a. 
Personal directivo; 
b. 
Personal de supervisión y control; 
c. 
Personal administrativo. 
Prestaciones del personal: 

a. 
Cuota patronal del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 
los Trabajadores; 
b. 
Prestaciones a que obliga la Ley Federal del Trabajo; 
c. 
Pasajes y viáticos del personal enunciado en el apartado de honorarios y sueldos, y 
d. 
Los que deriven de los contratos de trabajo. 
II. 
Renta o depreciación y mantenimiento: 
a. 
Edificios y locales; 
b. 
Instalaciones generales; 
c. 
Bodegas; 
REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO 


Locales de mantenimiento y guarda; 
e. Campamentos; 
f. Vehículos. En este concepto debe incluirse también el gasto de operación. 
g. Equipos, muebles y enseres. 
III. Honorarios profesionales: 
a. Consultores, asesores, servicios y laboratorios, y 
b. Estudios e investigaciones. 
IV. Fletes y acarreos: 
a. Campamentos; 
b. Maquinaria y equipo de construcción; 
c. Plantas y elementos para instalaciones, y 
d. Mobiliario. 
V. Gastos de oficina: 
a. Papelería y útiles de escritorio; 
b. Correo, fax, teléfono, telégrafo, radio; 
c. Equipo de computo; 
d. Situación de fondos; 
e. Copiado y duplicación; 
f. Luz, gas y otros consumos, y 
g. Gastos del procedimiento de adjudicación. 
VI. Capacitación y adiestramiento; 
VII. Seguridad e higiene; 
VIII. Seguros y fianzas, y 
IX. Trabajos previos y auxiliares de: 
a. Construcción y conservación de caminos de acceso; 
b. Montaje y desmantelamiento de equipo, y 
c. Construcción de instalaciones generales para: 
1. Campamentos; 
2. Maquinaria y equipo de construcción; y 
3. Plantas y elementos para instalaciones. 
Artículo 153.-El costo indirecto se expresará como un porcentaje del costo directo de cada concepto 
de trabajo. El porcentaje se calculará dividiendo la suma de los importes de los gastos señalados en 
el artículo anterior entre el costo directo total de la obra. 

Artículo 154.-El costo por financiamiento es el generado por la inversión de dinero propio o ajeno, 
que realice el contratista para dar cumplimiento al programa de ejecución de los trabajos. Se 
representará como un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos. 

Artículo 155.-Para el cálculo del costo por financiamiento se deberá considerar que: 

REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO 


. 
El programa de erogaciones sea congruente con el programa de ejecución de los trabajos y el 
plazo indicado en la propuesta del contratista; 
II. 
El porcentaje del costo por financiamiento se obtenga de la diferencia que resulte entre los 
ingresos y egresos, afectado por la tasa de interés propuesta por el contratista, y dividida entre 
la suma de los costos directo e indirectos; 
III. 
Los ingresos se integren por: 
a. Los anticipos; 
b. El importe de las estimaciones menos la amortización de los anticipos. 
En ambos conceptos atendiendo los plazos de formulación, aprobación, trámite y pago. 
Los egresos se integren por: 
a. Los costos directos e indirectos; 
b. Los anticipos para compra de maquinaria o equipo e instrumentos de instalación 
permanente que en su caso se requieran. 

Artículo 156.-El cargo por utilidad es la ganancia del contratista por la ejecución del concepto de 
trabajo. Se representa como un porcentaje de la suma de los costos directos, indirectos y de 
financiamiento fijado por el contratista. Este cargo considerará las deducciones del impuesto sobre la 
renta y de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. 

Artículo 157.-Los cargos adicionales son las erogaciones que el contratista debe realizar de un 
impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecución de los trabajos y que no forman parte de 
los costos directos, indirectos y por financiamiento, ni del cargo por utilidad. 

Solo podrán considerarse los cargos que provengan de ordenamientos legales o de disposiciones 
administrativas aplicables emitidas por autoridades competentes, como impuestos federales y locales 
y gastos de inspección y supervisión. 

Los cargos adicionales no se afectarán por los porcentajes determinados para los costos indirectos, de 
financiamiento y del cargo por utilidad. 

Para determinar el precio unitario, los cargos adicionales deberán sumarse a los costos después del 
cargo por utilidad. Solamente serán ajustados cuando las disposiciones legales o administrativas que 
les dieron origen establezcan un incremento o decremento para los mismos. 

Artículo 158.-Si, durante la vigencia del contrato, el contratante se percata de la necesidad de 
ejecutar cantidades adicionales o conceptos extraordinarios no previstos en el catálogo original del 
contrato, ordenará su ejecución; si el contratista es quien conoce de la necesidad, deberá notificarlo 
al contratante para que resuelva lo conducente. 

El contratista solo podrá ejecutar los trabajos con la autorización por escrito del servidor público 
facultado en el contrato para ese fin y con la nota en bitácora que asiente la residencia de obra, salvo 
situaciones de urgencia en las que no sea posible esperar la autorización. 

Artículo 159.-Al costo directo de las cantidades adicionales o conceptos extraordinarios, se deberán 
aplicar los porcentajes de indirectos, costo por financiamiento y de cargo por utilidad convenidos en 
el contrato. 

REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO 




Artículo 161.-Para los conceptos extraordinarios, el contratista deberá presentar, dentro de los diez 
días naturales siguientes a que el servidor público facultado en el contrato haya autorizado por 
escrito su ejecución, los análisis de precios con la documentación comprobatoria para su revisión, 
conciliación y autorización, que se realizará durante los siguientes quince días naturales. Por 
excepción, en aquellos casos que por su complejidad se requieran análisis adicionales, el plazo para 
la autorización podrá ampliarse hasta treinta días naturales. 

Artículo 162.-La determinación de los precios unitarios extraordinarios puede realizarse mediante 
alguno de los cuatro procedimientos que se indican a continuación. Debe iniciarse por el primero de 
ellos; si éste no fuera aplicable, se prosigue con el segundo y así sucesivamente. Cada uno excluye al 
anterior. 

I. 
Tómense como base los costos directos del contrato que sean aplicables a los conceptos 
extraordinarios; 
II. 
Tómense de los precios del contrato: los insumos con sus costos y los consumos y rendimientos 
por unidad de obra, en las mismas condiciones a las originales; y obténganse los insumos 
nuevos mediante investigación de mercado. 
Al formular la propuesta de los precios unitarios extraordinarios, el contratista deberá 
considerar que: 

a. 
Los costos de los insumos del contrato se aplicarán a los consumos calculados por 
unidad de obra; 
b. 
Para los insumos y equipos de instalación permanente no contenidos en el contrato, se 
podrán aplicar los costos investigados en el mercado conciliados por las partes, 
c. 
Para determinar los consumos y los rendimientos, se podrán tomar como referencia los de 
un precio establecido en el contrato cuyo procedimiento constructivo sea similar, y 
conservando la relación que exista entre consumos y rendimientos, ajustándolos en 
función del grado de dificultad y alcance; 
III. 
Tómense de los precios del contrato: los insumos que sean aplicables con sus costos; 
obténganse los insumos nuevos mediante investigación de mercado; y analícense los consumos 
y rendimientos con base en la experiencia del personal de construcción o de los antecedentes 
de trabajos similares realizados por el contratista; 
IV. 
El contratista presentará la documentación que soporte su propuesta de precio unitario 
extraordinario para conciliación y autorización del contratante. 
V. 
Determínense por observación directa, previo acuerdo con el contratante respecto del 
procedimiento constructivo, insumos y consumos, mano de obra, y maquinaria y equipo. 
El servidor público autorizado en el contrato para ello, aceptará la propuesta si se respetan las 
condiciones pactadas en el contrato. En el escrito de aceptación, se establecerán: el programa, los 
procedimientos constructivos, la maquinaria y equipo; el personal a utilizar; las reglas para la 

REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO 




Durante la ejecución de los trabajos, el contratista entregará, con sus estimaciones, los documentos 
de los insumos y consumos empleados en el periodo, firmados por la persona designada para la 
verificación; más la comprobación de los costos de los insumos y de la deflación a precios de la fecha 
del acto de presentación y apertura de la propuesta. 

Para los cuatro procedimientos, los costos de los insumos incluidos en el contrato deben 
deflacionarse a costos de la fecha del acto de presentación y apertura de la propuesta. 

Por excepción y previa autorización del contratante, para insumos de características especiales o no 
tipificados en el Índice Nacional de Precios Productor del Banco de México, se podrán tomar los 
precios de mercado a la fecha de ejecución de los trabajos y, en su caso, actualizar los costos de los 
insumos contenidos en el contrato a la misma fecha. Para los precios unitarios así determinados, no 
se tendrá derecho al ajuste de costos. 

En todos los casos, el contratante deberá emitir el oficio de autorización del precio unitario 
extraordinario y anotarlo en bitácora. En los términos del convenio, los conceptos, sus 
especificaciones y precios unitarios extraordinarios quedarán incorporados al contrato. 

Artículo 163.-Si, por las características y complejidad de los precios unitarios no considerados en el 
catálogo original, no fuera posible su conciliación y autorización en el término señalado en el artículo 
anterior, previa justificación, el contratante podrá autorizar, hasta por un plazo de cuarenta y cinco 
días naturales, el pago provisional de los costos directos de los insumos que se hayan suministrado o 
utilizado en las obras, siempre que: 

I. 
Lo autoricen el residente de obra o, en su caso, el supervisor y el área encargada de los precios 
unitarios; 
II. 
El residente de obra y el supervisor, en su caso, lleven diariamente en bitácora el control de: 
a. Consumo de material; 
b. Cantidad y categoría del personal que realizó los trabajos; 
c. Cantidad de horas efectivas de maquinaria o equipo de construcción y sus rendimientos; 
y 
d. Cantidad o volumen de concepto de obra realizado durante la jornada. 

I
III
III
II. 
..Los pagos tengan el soporte documental que acredite que el contratista ya los realizó 
efectivamente, entre otros, facturas, nóminas, costos horarios. 
Vencido el plazo de los cuarenta y cinco días, el contratante determinará, aun sin haber hecho la 
conciliación con el contratista, el precio extraordinario con base en el control señalado en la fracción 
segunda de este artículo y los porcentajes de indirectos, financiamiento y utilidad pactados en el 
contrato. 
En todos los casos señalados en este artículo, se deberá informar mensualmente a la Contraloría de 
las obras o contratos de que se trate, los pagos autorizados y su monto total, el importe definitivo de 
cada precio extraordinario y, en su caso, el monto de los pagos en exceso. 

Artículo 164.-Para la determinación de los precios unitarios extraordinarios, a los costos directos, 
se aplicarán los porcentajes de los costos indirectos, de financiamiento y de cargo por utilidad 
establecidos en el contrato. 

REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO 




Sección Tercera 
Del Contrato a Precio Alzado y Mixto 


Artículo 166.-En los contratos a precio alzado, el contratante podrá dividir los trabajos en 
actividades principales de obra para efecto de medición y de pago, en cuyo caso la responsabilidad 
del contratista subsistirá hasta la total terminación de los trabajos. Esta disposición no será aplicable 
a los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo. 

Artículo 167.-Para los efectos del Libro y este Reglamento, se entenderá por actividad principal de 
obra al conjunto de acciones que deben ser ejecutadas totalmente en un periodo y por un monto 
establecido por el licitante en su propuesta, en congruencia con las bases de licitación y 
determinadas por las unidades de medida definidas en las propias bases y en el contrato. 

Las actividades a desarrollar en los contratos a precio alzado deberán referirse a acciones generales, 
debiendo ser coincidentes entre sí y congruentes con la red de actividades, con la cédula de avances y 
pagos programados y el programa de ejecución; principalmente, en lo que se refiere a la duración, 
holguras y plazo de inicio y término de cada actividad. 

Artículo 168.-Para la medición y pago de los trabajos, se deberá utilizar la red de actividades, 
cédulas de avances y de pagos programados y el programa de ejecución de los trabajos, los que deben 
ser congruentes y complementarios entre sí. 

Artículo 169.-La red de actividades es la representación gráfica del proceso constructivo que seguirá 
el contratista para realizar los trabajos, en la que se deberán contemplar las actividades a realizar, 
indicando su duración y secuencia de ejecución, así como las relaciones existentes con las 
actividades que las anteceden y las que le proceden, a efecto de calcular las fechas de inicio y 
terminación y las holguras de cada una de ellas. 

Artículo 170.-La cédula de avances y de pagos programados es una tabla o matriz en la que el 
contratista muestra todas las actividades que le representan un costo. 

En la cédula, el contratista deberá definir las cantidades y el importe de trabajos a ejecutar 
mensualmente, a efecto de reflejar el avance físico y financiero que tendrán los mismos. 

Artículo 171.-En el programa de ejecución de los trabajos, el contratista deberá desglosar las 
actividades principales de obra a realizar y representar en forma gráfica mediante diagrama de barras 
la fecha de inicio y terminación y duración de cada actividad en los que se realizará la obra o servicio 
de que se trate. 

Para efecto de seguimiento y control de los trabajos, las actividades principales de obra podrán 
desglosarse en subactividades, las que no deberán afectar la estructura de la red de actividades ni las 
cantidades y costos indicados en las cédulas de avances y de pagos programados que sirvieron de 
base para adjudicar el contrato respectivo. 

Artículo 172.-El desglose de las actividades deberá permitir la evaluación objetiva del avance físico y 
financiero de los trabajos, conforme a los programas de ejecución, utilización y suministro; con el fin 
de detectar en su caso, desviaciones y analizar posibles alternativas de solución. 

REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO 




Artículo 173.-El contratante deberá establecer en el contrato la forma como vigilará, controlará y 
supervisará la realización de los trabajos, a efecto de que los contratistas cumplan con lo estipulado, 
principalmente en lo referente a: 

I. 
Los proyectos de ingeniería y arquitectura; 
II. 
Las especificaciones generales y particulares de construcción; 
III. 
Los programas de ejecución de los trabajos, de utilización de mano de obra y de maquinaria; y 
de suministro de materiales y equipo de instalación permanente; 
IV. 
La calidad requerida en los materiales y equipos de instalación permanente; 
V. 
La relación del equipo de construcción; 
VI. 
El procedimiento constructivo; y 
VII. 
El presupuesto de obra. 
Tratándose de servicios contratados a precio alzado, serán aplicables, en lo procedente, las 
disposiciones de esta sección. 

Artículo 174.-Las dependencias y entidades que celebren contratos mixtos deberán apegarse a las 
disposiciones que el Libro y este Reglamento establecen para los contratos sobre la base de precios 
unitarios y para los contratos a precio alzado en su parte correspondiente. En el contrato se 
indicarán las actividades que correspondan a cada uno de estos tipos, a efecto de que no exista 
confusión en lo que se vaya a ejecutar a precio unitario con lo convenido a precio alzado, debiendo 
realizar los trabajos conforme a un proceso sincrónico, concordante y congruente. 

Sección Cuarta 
De los Anticipos. 


Artículo 175.-En el caso de que la ejecución de los trabajos exceda de un ejercicio presupuestal, el 
anticipo para la construcción de oficinas, bodegas e instalaciones del contratista en el sitio de los 
trabajos, el traslado de maquinaria y equipo de construcción y el inicio de los trabajos, no excederá 
del veinte por ciento de la asignación presupuestal aprobada para el primer ejercicio. 

El anticipo para la compra y producción de materiales de construcción, adquisición de equipo de 
instalación permanente y otros insumos que se deban suministrar, no excederá del treinta por ciento 
del monto del contrato o de la asignación presupuestal aprobada para el ejercicio de que se trate. 

Artículo 176.-Atendiendo a la naturaleza, magnitud y requerimientos de los trabajos, el titular de la 
dependencia, entidad o presidente municipal bajo su responsabilidad podrá otorgar un porcentaje de 
anticipo mayor al establecido en el artículo anterior. Esta autorización deberá darla por escrito. 

REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO 




Artículo 178.-En las bases de los procedimientos de adjudicación deberá establecerse el porcentaje 
de los anticipos que se otorgarán y las reglas a que se sujetarán. 

Artículo 179.-En contratos resultantes de procedimientos de invitación restringida y adjudicación 
directa se podrá pactar no otorgar anticipos. El convocante establecerá, en las bases del 
procedimiento de invitación restringida y en el oficio de invitación, el porcentaje del anticipo que 
otorgará; o, en su caso, que no habrá anticipo. 

Artículo 180.-En la contratación de servicios se podrá otorgar anticipo que no excedan del 
cincuenta por ciento del total de la asignación presupuestal aprobada para el ejercicio. El contratante 
determinará el porcentaje correspondiente atendiendo a la complejidad, magnitud y gastos inherentes 
al servicio. 

Articulo 181.-El contratante deberá tener en cuenta las características, complejidad y magnitud de 
los trabajos para determinar el porcentaje de los anticipos que se otorgarán, los que tendrán por 
objeto apoyar la debida ejecución y continuidad de las obras y servicios. 

Artículo 182.-El importe de los anticipos que se conceda a los contratistas será el que resulte de 
aplicar el porcentaje señalado en la convocatoria y en las bases de licitación a la asignación 
presupuestal aprobada para el contrato. Cuando los trabajos se realicen en más de un ejercicio, el 
importe de anticipo se obtendrá aplicando el porcentaje señalado a la asignación presupuestal 
aprobada para el contrato en el ejercicio de que se trate. 

Artículo 183.-El anticipo se deberá entregar al contratista antes de la fecha pactada para el inicio 
de los trabajos. El atraso en su entrega será causa para diferir en igual plazo el programa de 
ejecución pactado. Esta disposición no es aplicable en el caso de convenios de ampliación en monto. 

Artículo 184.-El importe del anticipo se pondrá a disposición del contratista contra la entrega de la 
garantía de la correcta aplicación del anticipo. 

Artículo 185.-Para la amortización de los anticipos otorgados, se procederá de la siguiente manera: 

I. 
El porcentaje de amortización que se aplicará al importe de cada estimación de trabajos 
ejecutados por el contratista, será igual al porcentaje de anticipo otorgado; 
II. 
En los trabajos que se realicen al amparo de convenios donde no se consideren anticipos, no se 
deberá realizar ninguna amortización ni afectación en el ajuste de costos, salvo que por el 
cambio del ejercicio presupuestal se hubieren otorgado, de acuerdo con el ejercicio 
presupuestal actualizado de la obra pública o servicios relacionados con la misma que es la 
base para solicitar la asignación presupuestal y una vez aprobada esta servirá para determinar 
el porcentaje pactado por concepto de anticipo. 
Artículo 186.-En caso de que haya un saldo faltante por amortizar, éste se deberá liquidar en la 
estimación final. 

Sección Quinta 
De la Modificación de los Contratos 


REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO 




Para efectos de este Reglamento, las modificaciones que se aprueben mediante la celebración de los 
convenios, se considerarán parte del contrato y por lo tanto obligatorias para las partes. 

El conjunto de programas de ejecución que se deriven de las modificaciones, integrará el programa de 
ejecución convenido en el contrato, con el cual se medirá el avance en la ejecución de los trabajos. 

Artículo 188.-Las modificaciones a los contratos podrán realizarse por igual en aumento que en 
reducción. Si se modifica el plazo, los periodos se expresarán en días naturales y la determinación del 
porcentaje de variación se hará con respecto del plazo originalmente pactado; en tanto que, si es al 
monto, la comparación será contra el monto original del contrato. 

Las modificaciones al plazo serán independientes de las modificaciones al monto, debiendo 
considerarse en forma separada aun cuando, para fines de su formalización, puedan integrarse en un 
solo documento. 

Artículo 189.-Cuando se efectúen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o plazo, 
dichos conceptos se deberán considerar y administrar independientemente a los originalmente 
pactados en el contrato, debiéndose formular estimaciones específicas, a efecto de tener un control y 
seguimiento adecuados. 

Artículo 190.-Cuando se otorgue anticipo en un convenio de modificación de monto, el atraso en su 
entrega no implicará diferir el plazo de ejecución de los trabajos. 

Artículo 191.-Si el contratista concluye los trabajos en un plazo menor al establecido en el contrato, 
no será necesaria la celebración de convenio alguno. 

Si el contratista se percata de la imposibilidad de cumplir con el programa de ejecución convenido 
por causas no imputables a él, deberá notificarlo al contratante dentro del plazo de ejecución 
mediante anotación en la bitácora y presentarle la solicitud de ampliación acompañada de la 
documentación que corresponda. 

El contratante emitirá la resolución dentro de los 15 días naturales siguientes a la presentación de la 
solicitud del contratista. El convenio deberá formalizarse, en su caso, dentro de los 15 días naturales 
siguientes. 

Artículo 192.-Los convenios deberán contener como mínimo: 

I. 
Identificación del tipo de convenio y de cada una de las partes contratantes y nombre, cargo y 
acreditación de la personalidad de los representantes; 
II. 
Objeto y descripción sucinta de las modificaciones; 
III. 
Dictamen técnico y documentos que lo soporten; 
IV. 
Programa de ejecución y presupuesto mensual por concepto de obra; 
V. 
Acuerdo de las partes de que, con excepción a lo expresamente estipulado en el convenio, 
regirán las cláusulas del contrato original; 
REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO 


. 
Plazo de ejecución para el convenio, cuando implique incremento al originalmente contratado, 
el porcentaje que representa de éste; y el nuevo programa de ejecución convenido; y 
VII. 
Cuando el convenio implique un incremento al monto, deberá contener, además: 
a. 
La autorización presupuestal de la Secretaría de Finanzas; 
b. 
El importe del convenio, con número y letra; el importe original contratado más el importe 
del convenio; y el porcentaje que representa esta suma respecto del monto original; 
c. 
La obligación del contratista de ampliar la garantía de cumplimiento en los términos 
establecidos para el contrato original, y 
d. 
El catálogo de conceptos valorizado, indicando las cantidades de obra y los precios 
unitarios. 
Capítulo Segundo 
De la Suspensión, Terminación y Rescisión de los Contratos 


Sección Primera 
De la Suspensión de la Obra Pública 


Artículo 193.-Cuando ocurra la suspensión, el servidor público designado por el contratante 
informará de ello al contratista, indicándole las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la 
probable reanudación de los trabajos, así como las acciones que el contratista debe realizar respecto 
a su personal, maquinaria y equipo de construcción. 

La fecha de terminación de los trabajos se ampliará en igual período que el que comprenda la 
suspensión, sin modificar el plazo de ejecución convenido. La formalización se realizará mediante el 
acta de suspensión. 

Artículo 194.-A partir de la notificación que dé por terminada la suspensión, el contratista podrá 
solicitar el pago de los gastos no recuperables que se generen durante la suspensión. 

Artículo 195.-Tratándose de suspensión de trabajos, el pago de gastos no recuperables se limitará 

a: 
I. 
Las rentas de equipo o de los fletes del retiro y regreso del mismo a la obra, si el importe de 
estos últimos es menor; 
II. 
Hasta un dos por ciento de los costos directos de los conceptos de trabajo programados que no 
fueron ejecutados durante el periodo de la suspensión. En ningún caso, el monto aplicado 
podrá ser mayor al determinado por el contratista en su propuesta para los indirectos de las 
oficinas centrales; 
III. 
La plantilla de veladores y personal de conservación y vigilancia de las instalaciones y obras, 
asignados durante la suspensión; 
IV. 
Los costos de administración de obra en cuanto a honorarios, sueldos y prestaciones del 
personal técnico y administrativo estrictamente necesario y que tenga una función específica 
durante la suspensión; 
V. 
La mano de obra que sea estrictamente necesaria y que tenga una función específica durante la 
suspensión; 
REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO 


. 
El costo del mantenimiento y renta, si es el caso, de oficinas y demás instalaciones de campo; 
VII. 
En su caso, el costo que represente la extensión de las garantías. 
Para la determinación de estos gastos se deberán considerar como base para el cálculo los programas 
y costos originalmente propuestos por el contratista, actualizados con el último porcentaje de ajuste 
autorizado antes de la suspensión. 

Artículo 196.-En el caso de suspensión, el contratante levantará un acta en la que hará constar 
mínimo: 

I. 
El lugar, fecha y la hora en que el acta es levantada; 
II. 
El nombre y la firma del residente y, en su caso, del supervisor de obra del contratante, del 
superintendente de construcción del contratista y del servidor público autorizado para ordenar 
la suspensión y del superintendente de construcción del contratista; 
III. 
La identificación de los trabajos que se habrán de suspender, y las medidas que habrán de 
tomarse para su reanudación. Si la suspensión es parcial, se identificará la parte 
correspondiente; 
IV. 
Los motivos que dieron origen a la suspensión; 
V. 
Una relación pormenorizada de la situación legal, administrativa, técnica y económica en la que 
se encuentren los trabajos o la parte que se vaya a suspender, haciendo constar: el personal y 
equipo que se retira; así como del que se autoriza su permanencia, de acuerdo con el programa 
de ejecución convenido; 
VI. 
El tiempo de duración de la suspensión. Cuando la reanudación de los trabajos esté ligada a un 
hecho o acto circunstancial de fecha indeterminada, el periodo de la suspensión estará sujeto a 
la consumación de ese evento; 
VII. 
Las acciones que el contratante realizará para asegurar los bienes y el estado de los trabajos, 
así como para procurar la conclusión de los mismos; 
VIII. 
La determinación del programa de ejecución que se aplicará, que deberá considerar los 
diferimientos que la suspensión origina, ajustando sin modificar los periodos y procesos de 
construcción indicados en el programa de ejecución convenido en el contrato; 
IX. 
En su caso, las medidas de protección que resulten necesarias para salvaguardar los trabajos 
realizados, el lugar de trabajo, sus instalaciones y equipos. 
Artículo 197.-Si durante la vigencia del contrato existen suspensiones de los trabajos en periodos 
reducidos y difíciles de cuantificar que efectivamente afecten el programa y el presupuesto de obra, 
las partes podrán acordar que la información de las suspensiones sea agrupada y formalizada 
mediante la suscripción de una sola acta. 

Artículo 198.-Cuando las suspensiones se deriven de un caso fortuito o de fuerza mayor no existirá 
ninguna responsabilidad para las partes, debiendo únicamente suscribir un convenio donde se 
reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los trabajos, sin 
modificar el plazo de ejecución establecido en el contrato. 

REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO 




Cuando las suspensiones se deriven de un caso fortuito o fuerza mayor, sólo será procedente el pago 
de gastos no recuperables por los conceptos enunciados en este Reglamento, salvo que en las bases 
de licitación y en el contrato correspondiente se prevea otra situación. 

Sección Segunda 
De la Terminación Anticipada del Contrato 


Artículo 199.-La terminación anticipada de los contratos procederá cuando: 

I. 
No sea posible determinar la temporalidad de una suspensión; 
II. 
Existan causas justificadas que impidan la continuación de los trabajos; 
III. 
Se demuestre que, de continuar con los trabajos, se ocasionaría un daño o perjuicio grave al 
Estado o Municipio; 
IV. 
Concurran otras razones de interés público. 
En todos los casos el contratante otorgará al contratista la garantía de previa audiencia en los 
términos del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. 

Artículo 200.-En todos los casos de terminación anticipada, se deberán realizar las anotaciones 
correspondientes en la bitácora; debiendo el contratante levantar un acta donde se haga constar 
mínimo: 

I. 
Lugar, fecha y hora en que se levanta; 
II. 
Nombre y firma del residente de obra, en su caso, del supervisor y del superintendente de 
construcción; 
III. 
Descripción de los trabajos cuyo contrato se termine anticipadamente; 
IV. 
Motivos que dieron origen a la terminación anticipada; 
V. 
Importe contractual; 
VI. 
Relación de las estimaciones o de gastos aprobados hasta antes de que se hubiera definido la 
terminación anticipada; 
VII. 
Descripción pormenorizada del estado que guardan los trabajos; 
VIII. 
Periodo de ejecución de los trabajos, precisando la fecha de inicio y terminación contractual y 
el plazo durante el cual se ejecutaron; 
IX. 
Descripción pormenorizada de la situación, legal, administrativa, técnica y económica, en la 
que se halle el contrato que terminará anticipadamente; 
REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO 


. 
Anotación de todas las acciones tendientes a asegurar los bienes y el estado de conservación 
de los trabajos; 
XI. 
Periodo en el cual se determinará el finiquito del contrato y el importe al que ascenderán los 
gastos no recuperables. 
El contratante deberá notificar al contratista de la terminación anticipada del contrato, tomar 
inmediata posesión de los trabajos ejecutados y hacerse cargo del inmueble y sus instalaciones. 

Artículo 201.-Tratándose de una terminación anticipada, los gastos no recuperables, atendiendo a 
lo establecido en el contrato, serán: 

I. 
Los no amortizados por concepto de: 
a. 
La construcción de oficinas, almacenes, bodegas, campamentos e instalaciones en el sitio 
de los trabajos. Al ser liquidados estos gastos, las construcciones serán propiedad del 
contratante; 
b. 
Oficinas, almacenes, bodegas, campamentos e instalaciones para atender directamente las 
necesidades de la obra, rentados por el contratista; 
c. 
La instalación, montaje y desmontaje de plantas de construcción y talleres; y 
d. 
La parte proporcional del costo de: 
1. 
El transporte de ida y vuelta de la maquinaria o equipo de construcción; 
2. 
Las plantas y elementos para instalaciones de acuerdo con el programa de utilización; 
3. 
La expedición de la garantía de cumplimiento del contrato; 
II. 
El importe de los materiales y equipos de instalación permanente, adquiridos por el contratista 
y que se hallen en el sitio de los trabajos; los que estén en tránsito a dicho sitio; los terminados 
o habilitados en los talleres o fábricas correspondientes; y siempre que todos cumplan con las 
especificaciones de calidad y sean acordes con las cantidades de obra pendientes de ejecutar 
según los programas convenidos; y 
III. 
La liquidación del personal obrero y administrativo directamente adscrito a la obra, siempre y 
cuando no sean empleados permanentes del contratista y se demuestre fehacientemente su 
contratación y el cumplimiento de las obligaciones laborales. 
Artículo 202.-Para la elaboración del finiquito del contrato que se haya dado por terminado 
anticipadamente, deberán observarse las reglas que para el finiquito de obra concluida se establecen 
en este reglamento. 

Sección Tercera 
De la Rescisión Administrativa del Contrato 


Artículo 203.-La rescisión administrativa de los contratos deberá ser el último recurso que el 
contratante utilice. Antes de recurrir a él, en todos los casos, deberá promover la ejecución total de 
los trabajos y el menor retraso posible. 

REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO 




Artículo 204.-El contratante procederá a la rescisión administrativa del contrato cuando el 
contratista: 

I. 
No inicie los trabajos objeto del contrato dentro de los quince días siguientes a la fecha 
convenida, por causas imputables a él; 
II. 
Interrumpa injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niegue a reparar o reponer 
alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por el contratante; 
III. 
No ejecute los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo justificado 
no acate las órdenes del residente de obra o del supervisor; 
IV. 
No dé cumplimiento a los programas de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo 
de construcción y, a juicio del contratante, el atraso pueda dificultar la terminación 
satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado; 
V. 
Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles; 
VI. 
Subcontrate parte de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorización por escrito 
del contratante; 
VII. 
Ceda los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito del 
contratante; 
VIII. 
No proporcione las facilidades y datos necesarios al contratante y a las dependencias que 
tengan facultad de intervenir, para la inspección, vigilancia y supervisión de los materiales y 
trabajos; 
IX. 
Cambie su nacionalidad habiendo sido establecido el requisito de tener una determinada 
nacionalidad; 
X. 
Siendo extranjero, invoque la protección de su gobierno en controversias relacionadas con el 
contrato; 
XI. 
Incumpla cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato, las leyes, tratados y demás 
aplicables. 
El contratante podrá establecer en los contratos otras causales de rescisión administrativa. En todos 
los casos deberán fundarse y motivarse las causales y no procederá el pago de gastos no recuperables 

Artículo 205.-Cuando el contratante rescinda un contrato, la rescisión operará de pleno derecho sin 
necesidad de declaración judicial, bastando con que se cumpla el procedimiento que para tal efecto 
establece este Reglamento. Si fuera el contratista quien promoviera la rescisión, deberá acudir ante la 
autoridad competente y obtener la declaración correspondiente. 

Artículo 206.-Cuando el órgano jurisdiccional determine la rescisión del contrato por 
incumplimiento imputable al contratante, se estará a lo que resuelva la autoridad judicial. 

REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO 




Artículo 208.-Si, transcurrido el plazo de quince días naturales, el contratista no manifiesta nada 
en su defensa o si después de analizar las razones aducidas por éste el contratante considera que las 
mismas no son satisfactorias, emitirá por escrito la determinación que proceda. 

Los trámites para hacer efectivas las garantías se iniciarán a partir de que se dé por rescindido el 
contrato. 

Artículo 209.-El acta de la rescisión deberá contener mínimo: 

I. 
Lugar, fecha y hora en que se levanta; 
II. 
Nombre y firma del residente de obra y, en su caso, del supervisor de obra y del 
superintendente de construcción. Si éste último no asiste, se hará la anotación correspondiente 
en el acta; 
III. 
Descripción de los trabajos y de los datos que se consideren relevantes del contrato que se 
pretende rescindir; 
IV. 
Importe contractual considerando, en su caso, los convenios de modificación; 
V. 
Descripción breve de las causas que dieron origen al procedimiento de rescisión, así como de 
las cláusulas del contrato que el contratista incumplió; 
VI. 
Relación de las estimaciones o de gastos aprobados con anterioridad al inicio del procedimiento 
de rescisión, así como de aquéllas pendientes de autorización; 
VII. 
Descripción pormenorizada del estado que guardan los trabajos; 
VIII. 
Periodo de ejecución de los trabajos, precisando la fecha de inicio y terminación contractual y el 
plazo durante el cual se ejecutaron los trabajos; 
IX. 
Relación pormenorizada de la situación legal, administrativa, técnica y económica en la que se 
encuentran los trabajos realizados, y los pendientes por ejecutar; y 
X. 
Constancia de que el contratista entregó toda la documentación necesaria para que el 
contratante pueda hacerse cargo y, en su caso, continuar con los trabajos. 
La determinación de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podrá ser revocada o 
modificada por el propio contratante. 

El contratante deberá informar a la Secretaría del Ramo y a la Contraloría de la rescisión de los 
contratos durante los diez días hábiles siguientes al levantamiento del acta correspondiente. 

Artículo 210.-El contratante podrá, junto con el contratista, conciliar dentro del finiquito los saldos 
derivados de la rescisión con el fin de preservar los intereses de las partes. 

Artículo 211.-El contratante hará constar en el finiquito la recepción de los trabajos realizados por 
el contratista hasta el momento de la rescisión del contrato, así como los equipos, materiales que se 

REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO 




I. 
Sólo podrá reconocerse el pago de aquellos materiales y equipos que cumplan con las 
especificaciones particulares de construcción, normas de calidad y hasta por la cantidad 
requerida para la realización de los trabajos faltantes de ejecutar, de acuerdo con el programa 
de ejecución vigente, a la fecha de rescisión; 
II. 
El reconocimiento de los materiales y equipos de instalación permanente se realizará 
invariablemente a los precios estipulados en los análisis de precios del contrato o, en su caso, a 
los precios de mercado; afectándose los primeros con los ajustes de costos que procedan. No se 
deberá considerar ningún cargo adicional por indirectos, financiamiento, fletes, almacenajes y 
seguros. Se entenderá por precio de mercado, el precio del fabricante o proveedor, en el 
momento en que se formalizó el pedido entre el contratista y el proveedor; 
III. 
Se deberán reconocer los anticipos amortizados al contratista; así como los pagos que, a cuenta 
de materiales y fabricación de equipos, el contratista haya hecho al fabricante o proveedor; y 
siempre que, mediante pago de la diferencia al proveedor, éste se comprometa a entregarlos; y 
IV. 
En el caso de fabricantes o proveedores que tengan la posesión o propiedad de los equipos y 
materiales que necesite el contratante, éste podrá, bajo su responsabilidad, subrogarse los 
derechos del contratista, debiendo seguir los criterios señalados en las fracciones anteriores. 
Artículo 212.-El sobrecosto es la diferencia entre el importe que representaría al contratante 
concluir los trabajos pendientes con otro contratista y el costo de la obra no ejecutada al momento de 
rescindir el contrato. 

El sobrecosto que se determine al elaborar el finiquito será un cargo independiente de las garantías, 
penas convencionales y demás cargos que deban considerarse en la rescisión administrativa. 

Artículo 213.-Para la determinación del sobrecosto, el contratante procederá de la manera 
siguiente: 

I. 
Cuando el contratante rescinda un contrato y exista una propuesta solvente susceptible de 
adjudicarse será la mas cercana a la ganadora y así sucesivamente y el precio no deberá ser 
superior al diez por ciento respecto de la propuesta ganadora, el sobrecosto será la diferencia 
entre el precio de la siguiente propuesta más baja y el importe de la obra no ejecutada conforme 
al programa vigente, aplicando los ajustes de costos que procedan; y 
II. 
Cuando una propuesta no sea susceptible de adjudicarse en los términos señalados en la 
fracción anterior, la determinación del sobrecosto deberá reflejar el impacto inflacionario en el 
costo de la obra no ejecutada conforme al programa vigente y hasta el momento en que se 
notifique la rescisión. Este sobrecosto será calculado conforme al procedimiento de ajustes de 
costos pactado en el contrato, debiendo agregarse un importe equivalente al diez por ciento de 
los trabajos faltantes por ejecutar. 
TÍTULO SEXTO 
De la Ejecución de la Obra Pública 


Sección Primera 
De la Coordinación y los Responsables de la Obra Pública. 


REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO 




Artículo 215.-Para dar inicio a la ejecución de los trabajos, el contratante nombrará al servidor 
público residente de obra; y el contratista, al superintendente de la obra que lo representará. 

Cuando la supervisión sea contratada con terceras personas, es conveniente que participe desde el 
fallo del procedimiento de adjudicación del contrato de obra. 

Artículo 216.-Para designar al residente de obra, el contratante deberá prever que tenga los 
conocimientos, experiencia, habilidades y capacidad suficiente para administrar y dirigir los trabajos; 
considerando la formación profesional, la experiencia en administración y construcción de obras, el 
desarrollo profesional y el conocimiento de obras similares a las que se hará cargo. Para acreditar 
esto el servidor público designado deberá presentar la certificación de conocimientos y habilidades 
expedida en la materia. 

El contratante podrá ubicar la residencia o residencias de obra en la zona de influencia de la 
ejecución de los trabajos. 

Artículo 217.-Las funciones de la residencia de obra serán: 

I. 
Vigilar que se cuente con el oficio de autorización de los recursos presupuestales; 
II. 
Verificar que, antes del inicio de la obra, se cuente con los proyectos arquitectónicos y de 
ingeniería, especificaciones de calidad de los materiales y especificaciones generales y 
particulares de construcción, catálogo de conceptos con sus análisis de precios unitarios o 
alcance de las actividades de obra, programas de ejecución y suministros o utilización, 
términos de referencia y alcance de servicios; en caso contrario, informar a su inmediato 
superior; 
III. 
Abrir la bitácora de obra, la cual quedará bajo su resguardo, y por medio de ella dar las 
instrucciones pertinentes, y recibir las solicitudes que le formule la supervisión y el contratista; 
IV. 
Supervisar, revisar, vigilar y controlar los trabajos; 
V. 
Vigilar y controlar el desarrollo de los trabajos, en sus aspectos de tiempo, calidad, costo y 
apego a los programas de ejecución de los trabajos de acuerdo con los avances, recursos 
asignados, rendimientos y consumos pactados en el contrato; 
VI. 
Revisar, controlar y comprobar que los materiales, la mano de obra, la maquinaria y equipos 
sean de la calidad y características pactadas en el contrato. 
VII. 
En rendimientos de la maquinaria o equipo de construcción, deberá vigilar que se cumpla con 
la cantidad de trabajo indicado por el contratista en los precios unitarios y los programas de 
ejecución pactados en el contrato, independientemente del número de máquinas o equipos que 
se requieran para su desarrollo; 
VIII. 
Tomar las decisiones técnicas para la correcta ejecución de los trabajos, debiendo resolver 
oportunamente las consultas, aclaraciones, dudas o autorizaciones que presente el supervisor o 
el contratista, con relación al cumplimiento de los derechos y obligaciones derivadas del 
contrato; 
REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO 


Obtener por escrito las autorizaciones del proyectista y los responsables de las áreas 
competentes, cuando el proyecto requiera de cambios estructurales, arquitectónicos, 
funcionales, de proceso, entre otros; 

X. 
Presentar al contratante, cuando exista un cambio sustancial al proyecto, a sus 
especificaciones o al contrato, el problema con las opciones de solución, en las que se analice y 
evalúe la factibilidad, el costo, el tiempo de ejecución y, en su caso, la necesidad de prórroga; 
XI. 
Autorizar las estimaciones, verificando que cuenten con toda la documentación que las 
respalden; 
XII. 
Tramitar, en su caso, los convenios modificatorios necesarios; 
XIII. 
Presentar informes periódicos, así como un informe final sobre el cumplimiento del contratista 
en los aspectos legales, técnicos, económicos, financieros y administrativos; 
XIV. 
Autorizar y firmar el finiquito del contrato; 
XV. 
Verificar la correcta terminación de los trabajos, vigilando que la unidad que deba operarla 
reciba oportunamente el inmueble en condiciones de operación, los planos actualizados 
correspondientes a la construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y 
mantenimiento y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes 
instalados; 
XVI. 
Participar con los servidores públicos responsables en los procedimientos de suspensión, 
terminación anticipada o rescisión del contrato de obra; y 
XVII. Las demás funciones que señale el contratante. 
Artículo 218.-La supervisión es el auxiliar de la residencia de obra. Tendrá las funciones que se 
señalan en este Reglamento, así como las que, en su caso, se pacten en el contrato de supervisión. 
Para tal función se deberá contar con la certificación de conocimientos y habilidades en la materia. 

Artículo 219.-Las funciones de la supervisión serán: 

I. 
Revisar, antes del inicio de los trabajos, la información que le proporcione la residencia de obra 
respecto del contrato, con el objeto de enterarse con detalle de las características del proyecto y 
del sitio de la obra, obteniendo la información que le permita iniciar los trabajos de supervisión 
según lo programado y ejecutarlos ininterrumpidamente hasta su conclusión; 
II. 
Analizar detalladamente el programa de ejecución de los trabajos, incorporando a éste, según 
sea el caso, los programas de materiales, maquinaria, equipos, instrumentos y accesorios de 
instalación permanente que el contratante vaya a proporcionar al contratista; 
III. 
Integrar y mantener en orden y actualizado el archivo y documentación derivada de la 
realización de los trabajos, el que contendrá, entre otros: 
a. 
Contrato, convenios, programas de obra y suministros, números generadores, cantidades 
de obra realizadas y faltantes de ejecutar y presupuesto; 
b. 
Permisos, licencias y autorizaciones; 
c. 
Especificaciones de construcción y procedimientos constructivos; 
REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO 


. 
Registro y control de la bitácora y de las minutas de las juntas de obra; 
e. 
Copia de planos y sus modificaciones; 
f. 
Matrices de precios unitarios o cédula de avances y pagos programados, según 
corresponda; 
g. 
Estimaciones; 
h. 
Reportes de laboratorio y resultado de las pruebas, y 
i. 
Manuales y garantía de la maquinaria y equipo; 
IV. 
Vigilar la buena ejecución de la obra y comunicar al contratista oportunamente las órdenes 
provenientes de la residencia de obra; 
V. 
Registrar en la bitácora, por lo menos una vez a la semana, los avances y aspectos relevantes 
de la obra; 
VI. 
Llevar a cabo juntas de trabajo con el contratista y la residencia de obra para analizar el 
estado, avance, problemas y opciones de solución, registrando los acuerdos tomados en las 
minutas; 
VII. 
Analizar con la residencia de obra los problemas técnicos que se susciten y presentar opciones 
de solución; 
VIII. 
Vigilar que el superintendente de construcción cumpla con las condiciones de seguridad, 
higiene, limpieza y señalamiento de los trabajos; 
IX. 
Revisar y firmar las estimaciones de trabajos ejecutados para que la residencia de obra las 
apruebe; y con la superintendencia de construcción del contratista, tramitar con oportunidad el 
pago; 
X. 
Vigilar que los planos se mantengan actualizados por conducto de las personas que tengan 
asignada dicha actividad; 
XI. 
Apoyar a la residencia de obra para vigilar que los materiales, la mano de obra, la maquinaria y 
equipos sean de la calidad y características pactadas en el contrato; 
XII. 
Verificar la debida terminación de los trabajos dentro del plazo convenido; 
XIII. 
Participar en la elaboración del finiquito de los trabajos; y 
XIV. 
Las demás que le señale la residencia de obra o el contratante en los términos de referencia. 
Artículo 220.-El superintendente de construcción deberá tener un conocimiento amplio de los 
proyectos, normas de calidad y especificaciones generales y particulares de construcción; catálogo de 
conceptos o actividades de obra; programas de ejecución y de suministros, incluyendo los planos con 
sus modificaciones; bitácora; convenios y demás documentos relativos que se generen con motivo de 
la ejecución de los trabajos. Debe estar facultado por el contratista, para tomar decisiones en lo 
inherente al cumplimiento del contrato, así como para oír y recibir notificaciones relacionadas con los 
trabajos. 

REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO 




Artículo 221.-Si el contratista efectúa trabajos por mayor valor del contratado, sin la autorización 
por escrito de parte del contratante, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la 
ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago por ello, ni modificación del 
plazo de ejecución de los trabajos. 

Cuando los trabajos no se realicen de acuerdo con el contrato o conforme a las órdenes escritas del 
contratante, éste podrá ordenar su demolición, reparación o reposición inmediata con los trabajos 
adicionales que resulten necesarios, mismos que ejecutará el contratista por su cuenta sin que tenga 
derecho a retribución por ello. El contratante podrá ordenar la suspensión parcial o total de los 
trabajos contratados en tanto se lleva a cabo la reposición o reparación de los mismos, sin ampliar el 
plazo señalado para su terminación; u optar por la rescisión del contrato. 

Sección Segunda 
De la Bitácora 


Artículo 222.-La bitácora deberá permanecer en la residencia de obra y bajo la custodia del 
residente de obra o, en su caso, del supervisor, a fin de que las consultas necesarias se realicen, de 
ser posible, en el sitio de los trabajos, siendo obligatorio su uso en todos los contratos de obras y 
servicios. 

Artículo 223.-La bitácora se ajustará a las necesidades de cada dependencia, entidad o 
ayuntamiento. Deberá considerar mínimo: 

I. 
Todas las hojas, originales y copias, deben estar foliadas y referidas al contrato de que se trate; 
II. 
Contar con un original para el contratante y, al menos, dos copias: una para el contratista y 
otra para la residencia de obra o, en su caso, la supervisión; 
III. 
Las hojas originales no deberán ser desprendibles; las copias sí; 
IV. 
El contenido de cada nota deberá precisar, según las circunstancias de cada caso: número, 
clasificación, fecha, descripción y ubicación del asunto; causa, solución, prevención, 
consecuencia económica, responsabilidad si la hubiere; y fecha programada de atención; en su 
caso, la referencia a la nota que se contesta; y nombre y firma de los que intervinieron. 
Artículo 224.-El contratante y el contratista deberán observar las siguientes reglas para el uso de la 
bitácora: 

I. 
Al inicio debe anotarse: identificación del contratante; la fecha de apertura; datos del contrato y 
alcances descriptivos de los trabajos y de las características del sitio donde se desarrollarán; 
datos de las partes involucradas, nombre y firma del personal autorizado para representar al 
contratante y al contratista y para la utilización de la bitácora; domicilios, teléfonos, así como la 
inscripción de los documentos que los identifiquen oficialmente; 
II. 
Las notas deberán numerarse y fecharse en forma consecutiva respetando, sin excepción, el 
orden cronológico; 
REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO 


. 
Las notas deberán escribirse con tinta indeleble, letra de molde legible, sin abreviaturas y 
claramente; 
IV. 
Cuando se cometa algún error, la nota será anulada por quien la emita; en su caso, se abrirá 
inmediatamente otra nota con el número consecutivo que le corresponda y el contenido 
correcto; 
V. 
Será nula la nota cuyo original y copias tengan tachaduras o enmendaduras; 
VI. 
No se deberán sobreponer ni añadir textos a las notas de bitácora, ni entre renglones, márgenes 
o cualquier otro sitio. De requerirse, se deberá abrir otra nota haciendo referencia a la de 
origen; 
VII. 
Firmadas las notas de la bitácora, los espacios sobrantes de la hoja deberán ser cancelados y 
los interesados retirarán sus respectivas copias; 
VIII. 
Cuando sea necesario, mediante nota de bitácora, se podrán validar oficios, minutas, 
memoranda y circulares, refiriéndose al contenido de los mismos, o bien, anexando copias; 
IX. 
Deberá utilizarse la bitácora para asentar asuntos relevantes derivados del objeto de los 
trabajos en cuestión; 
X. 
Todas las notas deberán quedar resueltas y cerradas; o, cuando se requiera, especificar que la 
solución será posterior, debiendo en este último caso relacionar la nota de resolución con la 
que le dio origen; y 
XI. 
El cierre de la bitácora se asentará en la nota final que dé por terminados los trabajos. 
Artículo 225.-El uso de las bitácoras deberá estar validado conforme lo establece la fracción I del 
artículo anterior, asentando inmediatamente después de la nota de apertura como mínimo: 

I. 
Horario de las jornadas de trabajo de campo en el que se podrá consultar y asentar notas; 
II. 
Plazo máximo para la firma de las notas, las partes acordarán que vencido el mismo, se tendrán 
por aceptadas; 
III. 
La prohibición de modificar las notas ya firmadas; y 
IV. 
Las reglas para la autorización y revisión de estimaciones, números generadores, cantidades 
adicionales o conceptos no previstos en el contrato y las normas de seguridad, higiene, 
señalamiento y protección al ambiente que deban implementarse. 
Artículo 226.-La bitácora de los contratos de servicios, adicionalmente deberá contener las 
modificaciones autorizadas a los alcances del contrato, las ampliaciones o reducciones de los mismos 
y los resultados de las revisiones que efectúe la dependencia, entidad o ayuntamiento; y las 
solicitudes de información que haga el contratista, para realizar las actividades encomendadas. 

Sección Tercera 
Del Seguimiento de la Obra Pública 


REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO 




Artículo 228.-El contratista estará obligado a dar aviso al residente de obra y, en su caso al 
supervisor de la existencia de incendios, de su localización y magnitud; y a participar en la extinción 
de aquellos que ocurran en el sitio de trabajo con el personal y elementos de que disponga. 

También enterará al residente de obra y, en su caso, al supervisor, cuando se afecten las condiciones 
ambientales y los procesos ecológicos de la zona en que se realicen los trabajos. 

Artículo 229.-El contratista estará obligado a notificar al residente de obra y en su caso al 
supervisor de la aparición de cualquier brote epidémico en el sitio de los trabajos y de coadyuvar a 
combatirlo inmediatamente con los medios de que disponga. 

Sección Cuarta 
De la Recepción de los Trabajos 


Artículo 230.-Para iniciar el procedimiento de recepción de los trabajos, el contratista deberá 
notificar al contratante la terminación de los mismos mediante la bitácora y por escrito, anexando los 
documentos de soporte que incluye una relación de las estimaciones o de gastos aprobados, monto 
ejercido y créditos a favor o en contra. 

Artículo 231.-Si, durante la verificación de los trabajos, el contratante observa deficiencias, deberá 
solicitar al contratista que realice las correcciones o reparaciones conforme a lo establecido en el 
contrato. 

En este caso, el plazo de verificación de los trabajos, pactado en el contrato, se podrá ampliar por el 
periodo que acuerden las partes para la reparación de las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de 
que el contratante opte por la rescisión del contrato. 

Artículo 232.-En la fecha señalada, el contratante recibirá físicamente los trabajos y levantará el 
acta correspondiente, que contendrá: 

I. 
Lugar, fecha y hora en que se levante; 
II. 
Nombre y firma del residente de obra y, en su caso, del supervisor de los trabajos y del 
superintendente de construcción; 
III. 
Nombre y firma de los representantes de las Secretarías del Ramo y de Finanzas, de la 
Contraloría y del área responsable de operar la obra pública que se recibe; 
IV. 
Descripción de los trabajos que se reciben; 
V. 
Importe contractual, incluyendo el de los convenios modificatorios; 
VI. 
Periodo de ejecución de los trabajos, precisando las fechas de inicio y terminación contractual y 
el plazo en que realmente se ejecutaron, incluyendo los convenios; 
VII. 
Relación de las estimaciones pagadas y por pagar; 
REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO 


. 
Declaración de las partes en que conste la entrega de los planos actualizados de la construcción 
final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento y los certificados de 
garantía de calidad y de servicio de los bienes instalados; y 
IX. 
Constancia de que el archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos fue 
entregado a la residencia de obra o a la supervisión por parte del contratista. 
Artículo 233.-El contratante podrá efectuar recepciones parciales de los trabajos sin estar concluida 
la totalidad de la obra, cuando considere que hay trabajos terminados cuyos espacios pueden 
utilizarse y requieren conservación. Para ello, levantará un acta que se apegará a lo previsto en el 
artículo anterior. 

Sección Quinta 
Del Finiquito y Terminación del Contrato 


Artículo 234.-Para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos 
por las partes en un contrato de obras o servicios, el contratante deberá elaborar el finiquito 
correspondiente, anexando el acta de recepción física de los trabajos. 

Elaborado este finiquito, el contratante dará por terminado el contrato, quedando subsistentes las 
acciones que se deriven del finiquito y la garantía de defectos y vicios ocultos señalada en el libro en 
el capítulo quinto de la ejecución Después de su formalización, el contratista no podrá presentar 
reclamación alguna de pago. 

Artículo 235.-Dentro de los treinta días siguientes a la recepción de los trabajos el contratante 
deberá notificar al contratista la fecha, lugar y hora en que se llevará a cabo el finiquito mediante 
escrito entregado a su representante legal o su superintendente de construcción. El contratista 
tendrá la obligación de acudir a este requerimiento. En caso de no hacerlo, el contratante elaborará el 
finiquito en el plazo y la forma que para tal efecto se hubiere determinado en la notificación. 

Artículo 236.-El documento donde conste el finiquito de los trabajos formará parte del contrato y 
deberá contener mínimo: 

I. 
Lugar, fecha y hora en que se realice; 
II. 
Nombre y firma del residente de obra y, en su caso, del supervisor de los trabajos y del 
superintendente de construcción; 
III. 
Descripción de los trabajos y de los datos que se consideren relevantes del contrato; 
IV. 
Importe contractual y ejercido del contrato, que deberá incluir los volúmenes ejecutados de 
acuerdo al contrato y a los convenios celebrados; 
V. 
Periodo de ejecución de los trabajos, precisando la fecha de inicio y terminación contractual y el 
plazo en que se ejecutaron, incluyendo los convenios; 
VI. 
Relación de las estimaciones, indicando cómo fueron ejecutados los conceptos de trabajo en 
cada una de ellas, debiendo describir cada uno de los créditos a favor y en contra de cada una 
de las partes, señalando los conceptos generales que les dieron origen y su saldo resultante, así 
como la fecha, lugar y hora en que serán liquidados; 
VII. 
Datos de la estimación final. 
REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO 




Artículo 237.-Si en el finiquito existen saldos a favor del contratista, el contratante deberá 
liquidarlos en un plazo de treinta días naturales. 

Si existen saldos a favor del contratante, el importe se deducirá de las cantidades pendientes de 
pagar por trabajos ejecutados; y si éstos no fueran suficientes, deberá exigirse su reintegro o se 
harán efectivas las garantías vigentes. 

Artículo 238.-El acta que da por concluidos los derechos y obligaciones formará parte del contrato y 
deberá contener mínimo lo siguiente: 

I. 
Lugar, fecha y hora en que se levante; 
II. 
Nombre de los asistentes y el carácter con que intervienen en el acto; 
III. 
Descripción de los trabajos y de los datos que se consideren relevantes del contrato; 
IV. 
Relación de obligaciones, forma y fecha en que se cumplieron; 
V. 
Constancia de entrega de la garantía por defectos y vicios ocultos de los trabajos y por 
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido; 
VI. 
La declaración, en su caso, de que el contratista extiende el más amplio finiquito que en 
derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar algún 
pago relacionado con el contrato; y 
VII. 
Manifestación de las partes de que no existen adeudos y, por lo tanto, de que se dan por 
terminadas las obligaciones que genera el contrato respectivo, sin derecho a ulterior 
reclamación. 
El contratista deberá entregar la garantía de defectos y vicios ocultos, cinco días hábiles antes de la 
firma de esta acta, en caso contrario, no podrá llevarse a cabo su firma. 

Sección Sexta 
De la Forma de Pago 


Artículo 239.-Las cantidades de trabajo presentadas en las estimaciones deberán corresponder a la 
secuencia y tiempo previsto en los programas pactados en el contrato. 

El contratante establecerá en el contrato el lugar en que se realizará el pago y las fechas de corte, las 
que podrán referirse a fechas fijas, o bien, a un acontecimiento que deba cumplirse. 

No se considerará retraso en el programa de ejecución de la obra y, por lo tanto, incumplimiento del 
contrato y causa de rescisión administrativa el atraso motivado por la falta de pago de estimaciones, 
debiendo documentarse y registrase tal situación en la bitácora. 

REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO 




El contratista será el único responsable de que las facturas que se presenten para su pago cumplan 
con los requisitos administrativos y fiscales. 

Artículo 241.-En las estimaciones que se paguen al contratista se harán los descuentos que 
procedan por el servicio de control, conforme a las disposiciones legales aplicables. 
Artículo 242.-En los contratos de obras y servicios se reconocerán únicamente los siguientes tipos 
de estimaciones: 


I. De trabajos ejecutados; 
II. De pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato; 
III. De ajuste de costos. 
Artículo 243.-El pago de las estimaciones no se considerará como la aceptación plena de los 
trabajos, ya que el contratante tendrá derecho a reclamar trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su 
caso, el pago en exceso que se haya efectuado. 

Artículo 244.-Los documentos que deberán acompañar a cada estimación serán determinados por 
cada contratante, los cuales serán, entre otros, los siguientes: 

I. Números generadores; 
II. Notas de bitácora; 
III. Croquis; 
IV. Control de calidad, pruebas de laboratorio y fotografías; 
V. Análisis, cálculo e integración de los importes; y 
VI. Los avances de obra en el caso de contratos a precio alzado. 
Artículo 245.-El residente de obra deberá hacer constar en la bitácora la fecha de presentación de 
las estimaciones. 

Si el contratista no presenta las estimaciones con la periodicidad establecida en el contrato, el 
residente de obra deberá asentarlo en la bitácora. La estimación no presentada en tiempo se 
aceptará hasta la siguiente fecha de corte. 

Artículo 246.-En los contratos a precio alzado, el contratante podrá optar por estipular el pago del 
importe de los trabajos hasta su total terminación o, bien, cuando finalice cada actividad principal de 
obra conforme a las fechas pactadas. 

Artículo 247.-El pago de los ajustes de costos en los contratos sólo procederá para los contratos a 
base de precios unitarios o la parte de los mixtos de esa naturaleza. Cuando el porcentaje del ajuste 
de los costos sea al alza, será el contratista quien lo promueva; si es a la baja, será responsabilidad 
del contratante realizarlo. 

REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO 




El contratante deberá emitir por escrito la resolución que proceda dentro de los treinta días hábiles 
siguientes a la recepción de la solicitud. 

Artículo 248.-El pago de los ajustes de costos y, en su caso, del costo por financiamiento, se 
efectuará en las estimaciones posteriores al mes en que se haya autorizado el ajuste, aplicando al 
importe de las estimaciones el factor correspondiente a cada tipo de ajuste. 

Artículo 249.-La autorización del pago de los gastos no recuperables deberá constar por escrito, 
acompañarse de la documentación que acredite su procedencia e incluirse en el finiquito de la 
terminación anticipada, sin necesidad de celebrar convenio alguno. 

A los importes que resulten no les será aplicable costo adicional alguno por concepto de indirectos, 
financiamiento, ni utilidad. 

Sección Séptima 
Del Ajuste de Costos 


Artículo 250.-El ajuste de costos deberá pactarse en el contrato y realizarse mediante alguno de los 
procedimientos siguientes: 

I. 
La revisión de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste; 
II. 
La revisión por grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de 
trabajo por ejecutar, representen cuando menos el ochenta por ciento del importe por ejecutar 
del contrato, y 
III. 
La revisión por insumos, cuando se tenga establecida la proporción en que éstos intervienen en 
el total del costo directo de los trabajos. El ajuste podrá determinarse mediante la actualización 
de los costos de los insumos que participen en dichas proporciones. 
Artículo 251.-La aplicación de los procedimientos anteriores se sujetará a lo siguiente: 

I. 
Los ajustes de los trabajos faltantes de ejecutar serán calculados a partir de la fecha en que se 
haya originado el incremento o decremento superior al cinco por ciento del costo de los 
insumos, de acuerdo al programa de ejecución pactado en el contrato o en caso de existir 
atraso no imputable al contratista, respecto al programa que se hubiere convenido; 
II. 
Si el atraso es por causa imputable al contratista, únicamente procederá el ajuste de costos 
para los trabajos faltantes de ejecutar de acuerdo al programa que se hubiere convenido; 
III. 
Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base al 
Índice Nacional de Precios Productor que determine el Banco de México. Cuando los índices que 
se requieran no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, el contratante 
procederá a calcularlos conforme a los precios que investigue, utilizando los lineamientos y 
metodología que expida el Banco de México; 
REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO 


. 
Los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos 
contratados. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes 
de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento 
estará sujeto a las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en su 
propuesta. 
La autorización del ajuste de costos se hará mediante el oficio de resolución emitido por la 
dependencia, entidad o ayuntamiento, que acuerde el aumento o reducción correspondiente, no se 
requiere de la formalización de convenio alguno. 

El procedimiento de ajuste de costos no podrá ser modificado durante la vigencia del contrato. 

Artículo 252.-Los índices que se utilizarán como base para el cálculo de los ajustes de costos serán 
los correspondientes a la fecha del acto de presentación y apertura de propuestas. 

Artículo 253.-Los importes de ajustes de costos deberán afectarse en un porcentaje igual al de los 
anticipos concedidos. 

Artículo 254.-Para la revisión de cada uno de los precios que intervienen en el cálculo de los ajustes 
de costos ya sea bajo el procedimiento de revisión de cada uno de los precios unitarios del contrato o 
de revisión por grupos de precios los contratistas deberán acompañar a su solicitud la siguiente 
documentación: 

I. 
La relación de los índices nacionales de precios productor con servicios que determine el Banco 
de México o, en su caso, los índices que el contratante le haya proporcionado; 
II. 
El presupuesto de los trabajos faltantes de ejecutar de acuerdo con el programa convenido en el 
periodo en que se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del 
contrato; 
III. 
El programa de ejecución de los trabajos pendientes por ejecutar, acorde al programa que se 
tenga convenido; 
IV. 
Cédula de insumos y relativos de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo y 
determinación de porcentajes aplicables a los básicos; 
V. 
En su caso, cédula de integración de básicos; 
VI. 
Cédula de aplicación de relativos a la matriz de precios original y determinación del factor de 
ajuste. 
Artículo 255.-En el procedimiento de revisión de cada uno de los precios unitarios del contrato para 
la determinación de los ajustes de costos, deberán precisarse las cantidades que se encuentran 
pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido. 

Artículo 256.-El ajuste de costos, bajo el procedimiento de revisión de cada uno de los precios 
unitarios del contrato o de revisión por grupos de precios se podrá determinar utilizando las matrices 
de cálculo de los análisis de precios unitarios de los trabajos no ejecutados del contrato, conforme al 
programa convenido, en los que se sustituyan los costos básicos de cada insumo del costo directo 
actualizados con los índices aplicables de los publicados por el Banco de México o, en su caso, los 
proporcionados por el contratante. 

REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO 




Artículo 258.-El contratante podrá utilizar el procedimiento de revisión por insumos sólo en los 
trabajos con proceso constructivo uniforme o repetitivo, debiendo contar con proyectos, 
especificaciones de construcción y normas de calidad típicas, inamovibles y aplicables a todos los 
trabajos que se vayan a ejecutar. 

En este supuesto, el contratante podrá optar por agrupar los contratos de los trabajos que, por su 
similitud y características, les sea aplicable el procedimiento mencionado. 

Los ajustes de costos se determinarán para cada tipo de obra y no se requerirá que el contratista 
presente documentación que lo justifique, debiendo únicamente presentar su solicitud dentro de los 
cuarenta y cinco días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al periodo que los 
mismos indiquen. 

El contratante, en respuesta a la solicitud de los contratistas, les notificarán por escrito la 
autorización para la aplicación de los factores que procedan para el periodo correspondiente. 

Artículo 259.-El ajuste por los incrementos o decrementos de los insumos correspondientes a los 
materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, que integran los costos directos de 
los precios unitarios en el procedimiento de revisión por insumos se determinará conforme a lo 
siguiente: 

I. 
Se definirá el porcentaje de participación de los materiales, la mano de obra y la maquinaria y 
equipo de construcción de todos los precios unitarios que intervienen en cada tipo de obra; 
II. 
Se determinará el promedio de los índices aplicables a los insumos que intervienen en los 
precios unitarios del tipo de obra analizado, dividiendo el promedio de índices de esos insumos 
en el periodo de ajuste, entre el promedio de índices de esos mismos insumos en el periodo que 
corresponda a la fecha de presentación y apertura de propuesta; 
El porcentaje de incremento o decremento se obtendrá con la siguiente expresión: 

I = (Pm x Am ) + ( PoxAo) + ( Pq x Aq) + . + ( Pi xAi ) 

Siempre que: 

Pm + Po + Pq + . . .+ Pi = 1 

Donde: 

I = Factor de incremento en el periodo en estudio por ajuste de costos, expresado en fracción 
decimal. 
Pm = Porcentaje de participación de los materiales con respecto al costo directo, expresado en 
fracción decimal. 

Am = 
Cociente de índices promedio en el periodo de ajuste entre el promedio de índices en el 
periodo que corresponda a la fecha de presentación y apertura de la propuesta, de los 
materiales que intervienen en el tipo de obra de que se trate. 

REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO 


= 
Porcentaje de participación de la mano de obra con respecto al costo directo, expresado en 
fracción decimal. 

Ao = 
Cociente de índices promedio en el periodo de ajuste entre el promedio de índices en el 
periodo que corresponda a la fecha de apertura de la propuesta, de la mano de obra que 
interviene en el tipo de obra de que se trate. 

Pq = 
Porcentaje de participación de la maquinaria y equipo de construcción con respecto al costo 
directo, expresado en fracción decimal. 

Aq = 
Cociente de índices promedio en el periodo de ajuste entre el promedio de índices en el 
periodo que corresponda a la fecha de presentación y apertura de la propuesta de la 
maquinaria y equipo de construcción que interviene en la obra tipo de que se trate. 

Pi = 
Porcentaje de participación de algún otro insumo específico de que se trate en el costo 
directo, expresado en fracción decimal. 

Ai = 
Cociente de índices promedio en el periodo de ajuste, entre el promedio de índices en el 
periodo que corresponda a la fecha de presentación y apertura de la propuesta de algún otro 
insumo específico que interviene en la obra tipo de que se trate. 

Según las características, complejidad y magnitud de los trabajos ejecutados, el contratante podrá 
adicionar o sustraer a la expresión anterior los sumandos que se requieran, conforme a los diversos 
elementos que intervengan en el tipo de obra de que se trate. Cada uno de los términos de las 
expresiones se podrá subdividir a fin de agrupar los insumos similares; y 

III. 
El contratante podrá oír a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción para calcular 
los porcentajes de participación para los diferentes trabajos que se ejecuten, los que tomarán 
en cuenta los antecedentes de obras similares realizadas por el contratante o, bien, los que 
presenten los contratistas dentro de la información técnica que se solicita a los mismos en las 
bases de licitación. 
TÍTULO SÉPTIMO 
De la Obra Pública por Administración Directa 


Artículo 260.-Las dependencias y entidades podrán realizar obras por administración directa, 
siempre que posean la capacidad técnica y la maquinaria y equipo de construcción, personal técnico, 
trabajadores y materiales que se requieran para el desarrollo de los trabajos y la autorización 

respectiva de la Secretaría del Ramo haya sido publicada en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno”. 

Cuando los ayuntamientos realicen obras con cargo total o parcial a fondos estatales, deberán contar 
con la autorización señalada en este artículo. 

Artículo 261.-En la ejecución de obras por administración directa, las dependencias, entidades y 
ayuntamientos podrán: 

I. 
Utilizar mano de obra local complementaria, la que necesariamente deberá contratarse por obra 
determinada; 
II. 
Alquilar equipo y maquinaria de construcción complementarios; 
III. 
Utilizar preferentemente los materiales de la región; 
REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO 


. 
Contratar la instalación, equipos, instrumentos, elementos prefabricados terminados y 
materiales u otros bienes que deban ser instalados, montados, colocados o aplicados; 
V. 
Utilizar los servicios de fletes y acarreos complementarios. 
Artículo 262.-En la ejecución de los trabajos por administración directa serán aplicables, en lo 
conducente, las disposiciones de este Reglamento que se refieren a la obra pública contratada. 

Artículo 263.-Bajo ninguna circunstancia podrán participar terceros como contratistas en las obras 
por administración directa, sean cuales fueren las condiciones particulares, naturaleza jurídica o 
modalidades que éstos adopten, incluidos los sindicatos, asociaciones y sociedades civiles y demás 
organizaciones o instituciones similares. 

Artículo 264.-Previo a la realización de los trabajos por administración directa, el titular de la 
dependencia o entidad emitirá un acuerdo que mínimo contendrá: 

I. 
La descripción pormenorizada de los trabajos a ejecutar; 
II. 
Los proyectos de ingeniería, arquitectura y otros requeridos; 
III. 
Las normas y especificaciones de construcción; 
IV. 
Plazo de ejecución de los trabajos determinado en días naturales, indicando la fecha de inicio y 
término de los mismos; 
V. 
Los programas de ejecución de los trabajos y de suministro o utilización de los insumos; 
VI. 
La autorización presupuestal de la Secretaría de Finanzas; 
VII. 
Los permisos y licencias correspondientes; 
VIII. 
El presupuesto total de los trabajos y, en su caso, los montos por ejercer en cada ejercicio; 
IX. 
Las áreas y servidores públicos responsables de la autorización, supervisión y ejecución de los 
trabajos; 
X. 
El lugar y la fecha; y 
XI. 
El nombre y firma del servidor público que emite el acuerdo. 
El acuerdo deberá hacerse del conocimiento de la Secretaría del Ramo, de la Contraloría y, en el caso 
de las entidades, de la dependencia coordinadora correspondiente. 

Cuando los ayuntamientos realicen obras con cargo total o parcial a fondos estatales, el presidente 
municipal expedirá el acuerdo de autorización señalado en este artículo. 

Artículo 265.-El presupuesto de la obra por administración directa se integrará por costos 
unitarios. El costo unitario será la suma de los importes por concepto de materiales o equipo de 
instalación permanente, mano de obra y utilización de maquinaria o equipo de construcción, sean 
propios o rentados. En el costo unitario no se incluirán cargos por imprevistos, erogaciones 
adicionales o de índole similar. 

REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO 




I. 
Equipos, mecanismos y accesorios de instalación permanente, los que incluirán los fletes, 
maniobras, almacenaje y todos aquellos cargos que se requieran para transportarlos al sitio de 
los trabajos, instalarlos y probarlos y, en su caso, ponerlos en operación; 
II. 
Instalaciones de construcción necesarias para la ejecución de los trabajos y en su caso, de su 
desmantelamiento; 
III. 
Fletes y acarreos de la maquinaria o equipo de construcción, incluyendo los seguros 
correspondientes; 
IV. 
Construcciones e instalaciones provisionales destinadas a campamento, comedores, servicios 
administrativos, médicos, recreativos, sanitarios y de capacitación, que se construyan en el 
sitio de la obra, así como del mobiliario y equipo necesario; 
V. 
Salarios, viáticos y cualquier otra remuneración que reciba el personal técnico, administrativo y 
de servicios, encargados directamente de la ejecución y supervisión de los trabajos, de 
conformidad con el programa de utilización de recursos humanos; 
VI. 
Equipos de transporte aéreo, marítimo o terrestre, con sus respectivos cargos por combustibles 
y lubricantes; 
VII. 
Materiales, equipo de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de 
construcción complementario; 
VIII. 
Materiales de consumo en oficinas. 
La contratación de recursos humanos complementarios que se requieran, deberá ser por obra 
determinada de acuerdo con la legislación laboral. 
La contratación de la maquinaria o equipo de construcción deberá realizarse de acuerdo con las 
necesidades que determine el programa de ejecución de los trabajos y el procedimiento constructivo. 


Artículo 266.-Los programas de ejecución, utilización de recursos humanos, de maquinaria y 
equipo de construcción de cada obra, deberán elaborarse conforme a lo siguiente: 

I. 
El programa de ejecución y erogaciones se desagregará en etapas, conceptos y actividades, 
señalando fechas de inicio y término de cada una, las cantidades de trabajo que se ejecutarán 
semanal o mensualmente y los importes parcial y total; 
II. 
El programa de utilización de recursos humanos deberá consignar la especialidad, categoría, 
número requerido y percepciones totales por día, semana o mes. El programa incluirá el 
personal de técnico, administrativo y obrero, encargado directamente de la ejecución de los 
trabajos; 
III. 
El programa de utilización de la maquinaría y equipo de construcción señalará sus 
características, capacidad, número de unidades, total de horas efectivas de utilización, 
calendarizadas y los importes correspondientes por día, semana o mes; 
IV. 
El programa de suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, sus 
características, cantidades, unidades de los materiales, equipo que se requiera, calendarizadas 
y el importe correspondiente por día, semana o mes. 
REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO 




Artículo 268.-En la bitácora de obra deberán asentarse los eventos e incidencias que ocurran 
durante la ejecución de los trabajos. 

Artículo 269.-Para la recepción de los trabajos y, en su caso, entrega al área bajo cuyo resguardo 
vayan a quedar, la dependencia, entidad o ayuntamiento deberá levantar un acta de recepción-
entrega que contendrá mínimo: 

I. 
Lugar, fecha y hora; 
II. 
Nombre y firma de los asistentes y el carácter con que intervienen en el acto; 
III. 
Nombre y firma del residente de obra y del representante del área que se hará cargo de la 
operación y mantenimiento de los trabajos; 
IV. 
Descripción de los trabajos que se reciben; 
V. 
Importe de los trabajos, incluyendo las posibles modificaciones que se hubieren requerido; 
VI. 
Programa de ejecución de los trabajos, incluyendo las ampliaciones autorizadas, relación de los 
gastos aprobados; 
VII. 
Declaración de que se cuenta con los planos correspondientes a la construcción final, así como 
los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados 
de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados; 
VIII. 
Fechas de inicio y término de los trabajos, así como del cierre de la bitácora. 
La dependencia, entidad o ayuntamiento podrá efectuar recepciones parciales de los trabajos, 
debiendo levantar las actas correspondientes. 

Articulo 270.-Las dependencias, entidades y ayuntamientos informarán a la Secretaría de Finanzas 
de las obras concluidas, que reciban, para su operación, asignación y registro de conformidad con el 
Libro Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado de México y su reglamento. Para estos 
efectos, deberán entregar formalmente copia del Acta de Entrega Recepción y de sus anexos. 

Artículo 271.-Las dependencias, entidades y ayuntamientos, podrán suspender temporal o 
definitivamente, en todo o en parte, las obras que realicen por administración directa, por razones de 
interés general o por cualquier causa justificada, mediante acuerdo del mismo servidor público que 
autorizó su realización. 

Tratándose de suspensión definitiva de la obra, se deberá levantar acta circunstanciada, donde se 
haga constar el estado en que se encuentran los trabajos y las razones de la suspensión definitiva. 

Las suspensiones temporales o definitivas que realicen las dependencias y entidades deberán 
comunicarse a la Secretaría del Ramo, a la Contraloría y, en el caso de las entidades, a la 
dependencia coordinadora de sector, dentro de los diez días naturales siguientes a la fecha en que se 
emita el acuerdo de suspensión. 

REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO 




Artículo 273.-Las obras menores y los trabajos de mantenimiento menor como: bacheo en las calles, 
arreglo de fugas hidráulicas en las redes de distribución municipales, reposición de luminarias en la 
vía pública y otros, no son obras por administración directa. El costo de estos trabajos debe 
presupuestarse y ejercerse en el gasto corriente de operación. 

TÍTULO OCTAVO 
De la Información, Verificación y los Medios de Defensa 


Sección Primera 
De la Información, Verificación y Control de la Obra Pública. 


Artículo 274.-Las dependencias, entidades y ayuntamientos deberán cumplir con los 
requerimientos de información de la Contraloría y la Secretaría de Finanzas conforme a los 
instructivos y formatos que al efecto expidan. 

Artículo 275.-Las dependencias, entidades y ayuntamientos deberán proveer lo necesario para 
conservar en forma ordenada y segura, por cinco años cuando menos, contados a partir de la fecha 
de la recepción de los trabajos, la documentación comprobatoria de los actos y contratos materia del 
Libro y este reglamento. 

Artículo 276.-La Contraloría llevará a cabo el seguimiento de la obra pública y servicios que 
realicen las dependencias, entidades y ayuntamientos en su caso. El seguimiento abarcará: 

I. La Planeación; 
II. La Programación y presupuestación; 
III. La licitación pública; 
IV. La invitación restringida; 
V. La adjudicación directa; 
VI. La contratación; 
VII. La ejecución; 
VIII. La recepción y finiquito. 
La Contraloría realizará las visitas, inspecciones, auditorias y supervisiones que considere 
necesarias. Podrá solicitar a los servidores públicos y a los contratistas los datos e informes 
relacionados con las obras y servicios objeto de dichas visitas, inspecciones, auditorias y 
supervisiones. 

La Contraloría llevará el registro de las personas físicas o jurídicas que se encuentren en cualquiera 
de los supuestos a que se refieren las fracciones III, IV y VI del artículo 12.48 del Libro y lo dará a 

REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO 




Artículo 277.-En el ejercicio de sus atribuciones, la Contraloría tiene la facultad de verificar que la 
realización de las obras públicas y los servicios se efectúen con apego a lo establecido en el Libro, 
este Reglamento, las disposiciones legales aplicables y conforme a los programas y presupuestos 
autorizados. 

Artículo 278.-Cuando la Contraloría tenga conocimiento de que una dependencia, entidad o 
ayuntamiento no se hubiere apegado a las disposiciones legales aplicables, actuará conforme a los 
manuales y procedimientos que norman su actuación. 

Sección Segunda 
De los Medios de Defensa. 


Artículo 279.-La inconformidad administrativa es el procedimiento que un licitante o invitado puede 
promover ante la Contraloría, por la contravención a las disposiciones del Libro o de este Reglamento 
en un procedimiento de licitación pública o invitación restringida. 

El licitante o invitado que se inconforme administrativamente deberá cumplir los requisitos 
siguientes: 

I. 
Haber participado como licitante o invitado en el mismo procedimiento contra el que interpone 
el procedimiento de inconformidad; y 
II. 
Presentar, por escrito o por vía electrónica, su inconformidad administrativa dentro de los diez 
días hábiles siguientes a la fecha en que se dio a conocer el fallo de adjudicación o de la fecha 
en que éste le haya sido notificado. 
Artículo 280.-Lo dispuesto en el artículo anterior será aplicable a inconformidades que se 
promuevan en contra de actos de procedimientos de licitación o invitación restringida para la 
adjudicación de obra pública o servicios, que se pretendan ejecutar total o parcialmente con 
recursos estatales. 

Cuando se trate de obras que se pretenda ejecutar con recursos municipales, la inconformidad 
administrativa se presentará por escrito ante el ayuntamiento correspondiente. 

Artículo 281.-El escrito de inconformidad administrativa deberá contener: 

I. 
Nombre de la persona inconforme o el de su representante; 
II. 
Domicilio en el Estado de México para oír y recibir notificaciones; 
III. 
Nombre de la dependencia, entidad o ayuntamiento, número de licitación o invitación, nombre 
de la obra o servicio; 
IV. 
La fecha de celebración del acto de adjudicación o de la notificación del fallo; 
V. 
El motivo de la inconformidad; 
VI. 
Los hechos que sustenten la inconformidad, bajo protesta de decir verdad; 
REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO 


. 
Las disposiciones legales violadas, de ser posible; 
VIII. 
Las pruebas que ofrezca; 
IX. 
La solicitud escrita de suspensión del acto motivo de inconformidad, en su caso. 
Artículo 282.-Transcurrido el plazo de diez día hábiles para la presentación de la inconformidad 
administrativa, siguientes a la fecha en la que se dé a conocer públicamente el fallo de adjudicación o 
a la fecha en que haya sido notificado el mismo; el derecho a inconformarse precluye para los 
interesados, sin perjuicio de que la Contraloría pueda actuar de oficio para efectos de verificación. 

Una vez que la Contraloría cuente con toda la información y documentación vinculada con el 
procedimiento de adjudicación de que se trate emitirá la resolución correspondiente en un término de 
treinta días hábiles. 

La resolución que emita la Contraloría, sin perjuicio de la responsabilidad que proceda respecto a los 
servidores públicos, tendrá por consecuencia: 

I. 
La nulidad del procedimiento respectivo a partir del acto irregular, estableciendo las directrices 
para que el mismo se realice conforme a las disposiciones contenidas en el Libro y el presente 
Reglamento; 
II. 
La nulidad total del procedimiento, o 
III. 
La declaración de improcedencia de la inconformidad administrativa. 
Cuando, de la resolución que emita la Contraloría, se advierta que el promovente interpuso su 
inconformidad administrativa con el único propósito de retrasar y entorpecer la continuación del 
procedimiento de adjudicación o contratación de que se trate, se le impondrá multa conforme a lo 
establecido en el presente Reglamento. 

Artículo 283.-La Contraloría o ayuntamiento podrán requerir al convocante la información 
relacionada con la licitación pública o invitación restringida motivo de la inconformidad como son: 

I. 
Datos de acreditación de la personalidad jurídica del inconformado; 
II. 
Copia de: las actas del acto de presentación y apertura de propuestas; dictamen de evaluación 
de propuestas; fallo y adjudicación; y contrato en su caso; 
III. 
Informe detallado de los aspectos más relevantes, incluyendo testimonios y documentos 
probatorios, de la participación y cumplimiento de requisitos del inconforme durante el proceso 
de licitación o invitación restringida; 
IV. 
Monto estimado de los daños o perjuicios que la suspensión de la obra o servicio puede 
ocasionar a la hacienda pública del Estado o del Municipio; 
V. 
La información adicional del procedimiento de adjudicación que considere pertinente. 
El convocante o el contratante deberá remitir la información dentro del plazo de cinco días hábiles 
siguientes a la recepción del requerimiento. 

REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO 




Artículo 284.-La interposición del recurso de inconformidad administrativa suspenderá la 
contratación o, en su caso, la ejecución de la obra o servicios, cuando: 

I. 
Lo solicite así el inconforme y siempre que, a satisfacción de la Contraloría o ayuntamiento en 
su caso, garantice la reparación de los daños o perjuicios que se puedan ocasionar a la 
hacienda pública o al licitante o invitado que haya resultado ganador. 
La Contraloría o ayuntamiento, atendiendo a las características, magnitud y complejidad de los 
trabajos, determinará el monto que el inconforme deberá garantizar por los daños o perjuicios que 
se podrían ocasionar a la hacienda pública del Estado o al licitante o invitado ganador por la 
suspensión de la licitación o de la invitación restringida, de la contratación o de la ejecución de la 
obra o servicio, en caso de que la resolución al procedimiento de inconformidad le fuese negativa. El 
monto de la garantía no podrá ser menor al diez por ciento ni mayor al treinta por ciento del 
presupuesto autorizado para llevar a cabo la obra o servicio. 

I. 
Lo solicite el convocante o contratante por considerar que, de no suspender la contratación o 
ejecución de la obra pública o servicio, se puedan ocasionar mayores daños o perjuicios al 
erario estatal o al municipal. 
La Contraloría en atención a la presentación de la inconformidad administrativa o de oficio, podrá 
suspender el procedimiento de contratación o en su caso la ejecución de la obra o servicios 
relacionados con la misma, cuando se advierta que existen o pudieran existir actos contrarios a las 
disposiciones del Libro o a las disposiciones que de éste deriven. 

Cuando el inconforme sea quien solicite la suspensión, éste deberá garantizar los daños y perjuicios 
que pudiera ocasionar, mediante fianza por el monto que fije la Contraloría, de conformidad con los 
lineamientos que al efecto expida. Sin embargo, el tercero perjudicado podrá dar contrafianza 
equivalente a la que corresponda a la fianza, en cuyo caso quedará sin efecto la suspensión. 
En todos los casos, la suspensión se otorgará sólo cuando no se perjudique el interés social o se 
contravengan disposiciones de orden público. 

La inconformidad administrativa en lo no previsto en el Libro y este Reglamento se substanciará en 
los términos del recurso administrativo establecido en el Código de Procedimientos Administrativos 
del Estado de México. 

Artículo 285. Los licitantes o contratistas que infrinjan las disposiciones contenidas en el Libro y en 
el presente Reglamento, serán sancionados por la Contraloría con multa equivalente a la cantidad de 
trecientos a tres mil veces el salario mínimo general, cuando se actualice cualquiera de los supuestos 
siguientes: 

I. Prometa, ofrezca o entregue dinero o cualquier otra dádiva a un servidor público o a un tercero, a 
cambio de realizar o abstenerse de hacer, cualquier acción relacionada con sus funciones o con las 
de otro servidor público, con el propósito de obtener o mantener un beneficio o ventaja, con 
independencia de la aceptación o recepción del dinero o de la dádiva o del resultado obtenido. 
Asimismo, incurrirá en responsabilidad cuando la promesa u ofrecimiento de dinero o cualquier 
dádiva se haga a un tercero que intervenga en el diseño o elaboración de la convocatoria de la 
licitación pública o de cualquier otro acto relativo al procedimiento de contratación de obra pública o 
servicios relacionados con las mismas. 

REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO 


Ejecute acciones que impliquen o tengan por objeto o efecto obtener un beneficio o ventaja 
indebida en las contrataciones de obra pública o servicios relacionados con la misma. 
III. Realice actos u omisiones que tengan por objeto o efecto participar en el procedimiento de 
contrataciones de obra pública o servicios relacionados con la misma, no obstante, que por 
disposición de Ley o resolución administrativa se encuentre impedido para ello. 
IV. Realice actos u omisiones que tengan por objeto o efecto evadir los requisitos o reglas establecidas 
en las contrataciones de obra pública o servicios relacionados con la misma o simule el cumplimiento 
de estos. 
V. Intervenga en nombre propio pero en interés de otra u otras personas que se encuentren 
impedidas para participar en contrataciones de obra pública o servicios relacionados con la misma, 
con la finalidad que aquélla o aquéllas obtengan, total o parcialmente, los beneficios derivados de la 
contratación. 
VI. Obligue sin tener derecho a ello, a través de cualquier medio, a un servidor público a dar, 
suscribir, otorgar, destruir o entregar un documento o algún bien, con el fin de obtener para sí o un 
tercero una ventaja o beneficio. 
VII. Promueva o use su influencia, poder económico o político, real o ficticio, sobre cualquier servidor 
público, con el propósito de obtener para sí o un tercero un beneficio o ventaja, con independencia de 
la aceptación de los servidores públicos o del resultado obtenido. 
VIII. Presente documentación o información falsa o alterada, durante el procedimiento de 
contratación de obra pública o servicios relacionados con la misma, con el propósito de lograr un 
beneficio o ventaja. 
Lo anterior, sin perjuicio de las penas convencionales pactadas en los contratos y en su caso, del 
pago de daños y perjuicios que se ocasionen a los convocantes y con independencia de las 
responsabilidades de orden civil, penal o de cualquier otra índole que puedan derivar de los mismos 
hechos. 

Artículo 286.-La Contraloría, además de la sanción a que se refiere el artículo anterior, inhabilitará 
temporalmente para participar en procedimientos de contratación regulados por el Libro o las 
disposiciones que del mismo deriven, al licitante o contratista que se encuentre en alguno de los 
supuestos siguientes: 

I. 
Los licitantes que injustificadamente y por causas imputables a ellos mismos no formalicen el 
contrato adjudicado por el convocante; 
II. 
Cuando por causas imputables a ellas tengan un atraso con respecto al programa de ejecución 
vigente igual o mayor al cincuenta por ciento; 
III. 
Cuando por causas imputables a ellos, se les hubiere rescindido un contrato de obra pública o 
servicios relacionados con la misma, o tengan adeudos con alguna de las contratantes; 
IV. 
Cuando el contratista hubiera proporcionado información que resulte falsa o que haya actuado 
con dolo o mala fe en algún proceso de adjudicación de un contrato, en su celebración, durante 
la ejecución de los trabajos o en el trámite de una inconformidad administrativa; 
V. 
Los contratistas que no cumplan con sus obligaciones contractuales por causas imputables a 
REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO 




La inhabilitación a que se refiere este artículo no será menor de tres meses ni mayor a cinco años, 
plazo que se computará a partir del día siguiente a la fecha en que la Contraloría la haga del 
conocimiento de las dependencias, entidades y ayuntamientos, mediante, la publicación de la 
circular respectiva en el periódico oficial "Gaceta del Gobierno". 

Las dependencias, entidades y ayuntamientos, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha 
en que tengan conocimiento de alguna infracción a las disposiciones del Libro y el presente 
Reglamento, remitirán a la Contraloría la documentación comprobatoria de los hechos 
presumiblemente constitutivos de la infracción. 

Artículo 286 bis. Para la imposición de las sanciones del libro décimo segundo del Código 
Administrativo del Estado de México, la Contraloría tramitará y resolverá el procedimiento 
administrativo sancionador, en lo no previsto en el presente Reglamento, en términos del 
procedimiento administrativo común establecido en el Código de Procedimientos Administrativos del 
Estado de México. 

El procedimiento administrativo sancionador iniciará derivado de los supuestos siguientes: 

I. Acciones de Control y Evaluación que deriven de la auditoría, vigilancia, verificación, fiscalización, 
inspección, testificación, asesoría, autocontrol y evaluación de la gestión pública de las dependencias 
y organismos auxiliares y demás acciones de la misma naturaleza a cargo de la Contraloría. 
II. Instancia de inconformidad. 
III. Denuncia de las dependencias y entidades contratantes, en términos de lo establecido en el Libro. 
IV. Vista de cualquier otra autoridad por la cual informe de actos o hechos, agregando la 
documentación comprobatoria con que cuente para acreditar la conducta irregular. 
V. Denuncia de particulares, en la que señalen bajo protesta de decir verdad los actos o hechos 
presuntamente sancionables. La manifestación de actos o hechos falsos será sancionada en términos 
de la legislación penal aplicable. 
Artículo 287.-El Órgano de Control Municipal remitirá a la Contraloría, dentro de los cinco días 
hábiles siguientes a la fecha de la resolución, copia de ésta, así como el formato único de inclusión 
debidamente requisitado, para que en su caso se incluya en el Boletín de Empresas Contratistas, 
Proveedores y/o Prestadores de Servicios que tienen irregularidades pendientes de solventar o aclarar 
con el Gobierno del Estado de México y otras entidades, que emite la Contraloría. 

La Contraloría podrá compartir la base de datos del Boletín con la Federación y con las entidades 
federativas con las que suscriba los convenios respectivos. 

Artículo 288.-La Contraloría impondrá las sanciones considerando: 

I. Los daños y perjuicios que se hubieren producido o puedan producirse; 
II. La intencionalidad, en su caso, de la acción u omisión constitutiva de la infracción; 
REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO 


. 
La gravedad de la infracción; 
IV. 
Las condiciones del infractor. 
Artículo 289.-En las materias reguladas en el Libro y en este Reglamento no procederá el recurso 
administrativo de inconformidad previsto en el Código de Procedimientos Administrativos del Estado 
de México. 

Contra la resolución que se dicte en el procedimiento administrativo sancionador, la inconformidad 
administrativa, así como de los demás actos y resoluciones derivados de los contratos y convenios 
regulados por el libro y este Reglamento procede juicio ante el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.-Publíquese el presente reglamento en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno” 

SEGUNDO.-Este reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial 

“Gaceta del Gobierno” 

TERCERO.-Se abroga el reglamento de la Ley de Obras Públicas expedido el 21 de mayo de 1987. 
Los procedimientos, contratos, convenios e inconformidades administrativas iniciados al amparo del 
reglamento que se abroga se sustanciarán y resolverán conforme a las disposiciones del mismo 
ordenamiento. 

CUARTO.-La Secretaría del Ramo y los ayuntamientos expedirán, dentro de los ciento veinte días 
posteriores a la publicación de este reglamento, las políticas, bases, lineamientos y criterios para la 
exacta observancia del Libro y este Reglamento. 

QUINTO.-La Secretaría del Ramo expedirá dentro de los ciento veinte días posteriores a la 
publicación de este Reglamento: 

I. 
Las políticas, bases y lineamientos para la operación del Registro de Obra Pública del Estado. 
II. 
Las políticas, bases y lineamientos para la operación del Catálogo de Contratistas de Obra 
Pública. 
III. 
Las políticas, bases y lineamientos para la certificación de los conocimientos y habilidades en 
materia de precios unitarios, residencia de obra, supervisión de obra y superintendencia de 
construcción que se señala en este reglamento. 
REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO 




SEPTIMO.-Se derogan las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan al presente. 

Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, 
a los quince días del mes de diciembre de dos mil tres. 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO DE MÉXICO 


ARTURO MONTIEL ROJAS 
(RUBRICA). 


EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

MANUEL CADENA MORALES 
(RUBRICA). 

APROBACIÓN: 15 de diciembre del 2003 

PUBLICACIÓN: 15 de diciembre del 2003 

VIGENCIA: 16 de diciembre del 2003 

REFORMAS Y ADICIONES 

Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el se modifican los artículos 78, fracción IX, inciso c), 83, 
fracción III y 84 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de 
México. Publicado en la Gaceta del Gobierno el 23 de abril de 2013; entrando en vigor el día siguiente 

al de su publicación en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”. 

Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el se reforma el artículo 285, el segundo párrafo del artículo 289 
y se adiciona el 286 bis al Reglamento del libro décimo segundo del Código Administrativo del Estado 
de México. Publicado en la Gaceta del Gobierno el 10 de marzo de 2016; entrando en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”. 

REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO